Contrato de Subcontratación - Modelo de Formulario

CONTRATO DE SUBCONTRATACIÓN

En ________, a ________

REUNIDOS

De una Parte, como CONTRATISTA,

Doña ________, con DNI ________, y con domicilio en ________, actuando en nombre y representación propia.

Y de otra Parte, como el SUBCONTRATISTA,

Doña ________, con DNI ________, y con domicilio en ________, actuando en nombre y representación propia.

Y, que a continuación, serán referidas individualmente como Parte, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, o de forma conjunta como Partes.

EXPONEN

I.- Que Doña ________, es el empresario autónomo, que en adelante denominaremos CONTRATISTA, que tiene como objeto social: ________, y posee una organización productiva propia, contando con los medios materiales y personales necesarios, para el desarrollo de la actividad contratada.

II.- Que el CONTRATISTA es adjudicatario de un contrato de obra con el siguiente objeto: ________, por cuenta de: ________, a quien en en lo sucesivo denominaremos EMPRESA PRINCIPAL.

III.- Que el CONTRATISTA necesita de los servicios externos del SUBCONTRATISTA para realizar el siguiente trabajo:

________

IV.- Que Doña ________, que en adelante denominaremos SUBCONTRATISTA, posee, una organización productiva propia, contando con los medios materiales y personales necesarios, para el desarrollo de la actividad subcontratada.

V.- Que el CONTRATISTA, con carácter previo a la subcontratación, dispone de un Libro de Subcontratación habilitado por la Autoridad Laboral Competente, en orden, al día y con arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

VI.- Que el CONTRATISTA ha decidido adjudicar al SUBCONTRATISTA, que a su vez ha aceptado, la ejecución de los citados trabajos y ambos suscriben el presente CONTRATO DE SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIO con base en las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

Que la empresa CONTRATISTA firmó con la EMPRESA PRINCIPAL un contrato de obra con el siguiente objeto: ________. Por tanto, constituye el objeto del presente Contrato la prestación de obras y servicios por parte de la empresa SUBCONTRATISTA, la cual deberá ejecutar los siguientes trabajos:

________

La SUBCONTRATISTA acepta y asume la adjudicación y ejecución de los trabajos descritos, quien deberá hacer entrega el SUBCONTRATISTA al CONTRATISTA de los trabajos totalmente concluidos, en el precio que se fija y demás condiciones reseñadas en las siguientes cláusulas.

Por su parte, la empresa CONTRATISTA se obliga a poner a disposición de la empresa SUBCONTRATISTA todos los suministros necesarios, y la custodia de herramientas y materiales que necesite.

SEGUNDA.- MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DEL OBJETO

Si durante la vigencia del presente Contrato, el CONTRATISTA y/o el SUBCONTRATISTA consideran oportuno modificar y/o ampliar la prestación de servicios objeto del presente Contrato, ambas Partes deberán negociar el alcance de dichas modificaciones o ampliaciones en la prestación.

Los acuerdos adoptados en la negociación deberán constar por escrito, y quedarán incorporados como anexos al presente Contrato. En el caso que ambas Partes no se pusieran de acuerdo sobre dichas modificaciones o ampliaciones, cualquiera de las Partes podrá resolver el presente Contrato.

En su caso, si el CONTRATISTA y/o el SUBCONTRATISTA consideran oportuno modificar o alterar los servicios objeto del presente Contrato, este deberá notificar a la otra Parte con el fin de negociar y/o acordar el nuevo precio de la prestación de servicios.

La prestación de cualquier servicio adicional o complementarios a los aquí descritos, y que así ha sido solicitado por el CONTRATISTA, se regirá por las estipulaciones de este Contrato.

TERCERA.- PRECIO

a) Remuneración

El SUBCONTRATISTA recibiriá por la ejecución del Contrato una cantidad fija ascendiente a ________ (________€).

El precio convenido comprende la mano de obra, los materiales, medios auxiliares, medidas de seguridad y salud, gastos generales, así como cualquier gasto, medio o prestación necesaria, inherente o complementaria para la correcta ejecución de los trabajos contratados.

Esta cantidad acordada en concepto de precio se ha fijado tomando en consideración o incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro que, en su caso, fuera a sustituir al mismo. El precio establecido en esta cláusula está fijado a efectos de la prestación de los trabajos subcontratados objeto del presente Contrato. Si se diera el caso en el que se modifican o amplían los servicios, el CONTRATISTA y el SUBCONTRATISTA se comprometen a negociar el nuevo precio.

EL CONTRATISTA retendrá, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos efectuados y de los materiales empleados por el SUBCONTRATISTA, una cantidad equivalente al ________% del precio convenido. Dicho importe total retenido será entregado al SUBCONTRATISTA una vez transcurrido un período de garantía de ________ a contar desde la recepción de los trabajos encargados, siempre que se hubieran subsanado todos los defectos observados durante el indicado período.

b) Forma de pago

El precio pactado por la ejecución de los trabajos subcontratados en este Contrato será abonado por el CONTRATISTA a la terminación de los trabajos encargados, previa comprobación de la correcta ejecución de los mismos.

El CONTRATISTA satisfará el pago del precio fijo el ________ mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta bancaria facilitada por el SUBCONTRATISTA:

Titular de la cuenta: ________

Entidad bancaria: ________

IBAN: ________

Por último, el SUBCONTRATISTA emitirá una factura a la empresa CONTRATISTA cumpliendo con los requisitos legales necesarios y dentro de los plazos previstos en la legislación actual.

CUARTA.- REVISIÓN DE PRECIOS

En el supuesto de que hubiera una fluctuación o modificación de precios o salarios, en más o en menos, que pudiera producirse durante la ejecución de los trabajados subcontratados objeto de este Contrato, y siempre que no se hubieran previsto en el presupuesto, las Partes modificarán el precio fijado.

QUINTA.- INTERESES DE DEMORA

Siguiendo lo recogido en el artículo 1.101 del Código Civil, cualquier retraso en el pago de la remuneración establecida en el presente Contrato dará lugar a un incremento del precio equivalente a los intereses de demora generados por el retraso en el pago.

El tipo de interés de demora será igual al tipo de interés de referencia o de refinanciación semestral del Banco Central Europeo en vigor a 1 de enero para el primer semestre del año correspondiente, y a 1 de julio para el segundo semestre del año correspondiente.

Los intereses de demora serán exigibles automáticamente a partir de la fecha de pago fijada en la Estipulación anterior, sin necesidad alguna de aviso del vencimiento ni intimación alguna por parte del SUBCONTRATISTA. El devengo de dichos intereses no afectará al ejercicio de cualquier acción que pueda corresponderle al SUBCONTRATISTA derivada del incumplimiento del pago.

SEXTA.- DURACIÓN

El SUBCONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos subcontratados durante un periodo comprendido entre el ________, fecha de entrada en vigor del Contrato, y el ________, fecha en la que termina el Contrato.

En todo caso, la obra comenzará lo antes posible a partir de la obtención de todos los permisos, licencias definitivos y/o autorizaciones administrativas que sean menester. En caso de incumplimiento por el SUBCONTRATISTA de los plazos indicados anteriormente, motivará una retención de pagos en garantía equivalente al valor de la parte de obra no ejecutada dentro del mismo plazo, procediéndose una vez terminada definitivamente dicha obra al reintegro de los pagos retenidos con una penalidad de ________ (________€) del importe total por cada día natural de retraso, que se descontará del importe de los trabajos.

SSi la demora en el cumplimiento del plazo total en la ejecución de la obra excediera del 20% del plazo total o su equivalente en tiempo del plazo parcial, el CONTRATISTA queda facultado para dar por resuelto el presente Contrato, con aplicación de las indemnizaciones que procedan.

SÉPTIMA.- RECURSOS Y/O MATERIALES PARA LA PRESTACION

El SUBCONTRATISTA utilizará para la realización de la obra, los medios materiales adecuados y, en su caso, su propio personal, quienes realizarán sus funciones utilizando los materiales más adecuados, y siguiendo las instrucciones emitidas por el SUBCONTRATISTA, en consonancia con las obligaciones que asume por el presente Contrato frente al CONTRATISTA. El SUBCONTRATISTA se compromete, igualmente, a que dicho personal destinado a la ejecución de la obra conozca las necesidades particulares del CONTRATISTA.

En especial, el SUBCONTRATISTA se compromete a que las personas o empleados que pudieran quedar adscritas tengan la cualificación y experiencia adecuadas para la realización de los trabajos convenidos. Y, asimismo, deberán conocer el contenido de las estipulaciones relativas a propiedad intelectual, confidencialidad, y al tratamiento de los datos de carácter personal que se establecen en el Contrato, así como su obligación personal de respetarlos.

OCTAVA.- TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL SUBCONTRATISTA

Respecto a los términos y condiciones generales, se debe concretar las siguientes estipulaciones:

a) La empresa SUBCONTRATISTA se obliga a presentar antes de iniciar la obra certificado de la Administración Tributaria de encontrase al día de todas sus obligaciones tributarias, así como certificado de la Seguridad Social de encontrarse al corriente del pago de cotizaciones y obligaciones, comprometiéndose a que todo el personal que entre en la obra se encontrará dado de alta en la Seguridad Social, al día del pago de cuotas y a la comunicación a la EMPRESA PRINCIPAL de cualquier incidencia.

b) El SUBCONTRATISTA manifiesta conocer y cumplir la vigente normativa de subcontratación, disponer de la infraestructura y medios necesarios para llevar a cabo su actividad, estar inscrito en los registros que resulten obligatorios y no realizar contrataciones o subcontrataciones contrarias a la misma.

c) El SUBCONTRATISTA afirma cuenta con la organización preventiva que obligatoriamente le corresponde, y se obliga a cumplir las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que ha informado debidamente a los trabajadores, que estos cuentan con los medios y formación adecuada, y que cooperará en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.

d) En la ejecución de los trabajos el SUBCONTRATISTA acepta cuantas obligaciones se deriven de órdenes dadas por la EMPRESA PRINCIPAL, cuando le sean comunicadas por ésta.

e) Si hubiera discrepancias entre las Partes en cuanto a la forma de realizar los trabajos objeto del presente Contrato, o la calidad de los materiales a emplear en la obra, el SUBCONTRATISTA acepta el criterio que al respecto sostenga la EMPRESA PRINCIPAL y consecuentemente renuncia a cualquier reclamación por estos motivos.

f) El SUBCONTRATISTA ejecutará los trabajos objeto del presente Contrato de forma que no entorpezca el normal desarrollo del resto de la obra.

g) EL SUBCONTRATISTA no podrá subcontratar la ejecución de ninguna parte de los trabajos objeto de este Contrato, sin mediar autorización previa por escrito del CONTRATISTA. Para el caso de que el SUBCONTRATISTA subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato, deberá exigir a la empresa o trabajador autónomo al que subcontrate, el cumplimiento de todos los puntos anteriores.

h) EL SUBCONTRATISTA se obliga a suministrar los materiales, equipos e instalaciones que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra, respetando las condiciones y las calidades descritas en el proyecto. La maquinaria, equipos especiales y herramientas cumplirán con la normativa existente y estarán en perfecto estado de uso y conservación.

NOVENA.- SUSPENSIONES O APLAZAMIENTO DE LA OBRA

En el caso de suspensión de la obra, se observarán las normas siguientes:

- Si se suspendiese o paralizase durante 2 meses ininterrumpidamente por cualquier causa, el presente Contrato quedará suspendido o resuelto, a elección del SUBCONTRATISTA, sin derecho en tal supuesto a indemnización alguna. En caso de resolución se procederá a la liquidación de los trabajos pendientes de certificar.

- Si la suspensión o paralización tuviera una duración de 4 meses, este Contrato quedará en todo caso resuelto, con los efectos previstos en el párrafo anterior.

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Las Partes se comprometen a cumplir las obligaciones que emanan de este Contrato para cada una de ellas en los términos y condiciones establecidos a lo largo del mismo.

En todo caso, el presente Contrato podrá resolverse cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) El incumplimiento por cualquiera de las Partes de cualquiera de las cláusulas de este Contrato, total o parcialmente, o las cumpliera de forma defectuosa.

b) El mutuo acuerdo de las Partes expresado por escrito.

c) Por voluntad de cualquiera de las Partes, siempre que la Parte que así lo desee notifique su voluntad a la otra Parte por escrito y conforme al procedimiento de notificación establecido en este Contrato con una antelación mínima de: ________.

d) La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.

e) El retraso en el cumplimiento en la ejecución de los servicios cuando exceda del 20% del plazo total o su equivalente en tiempo del plazo parcial.

f) La resolución, por cualquier causa, del contrato suscrito por el CONTRATISTA y la EMPRESA PRINCIPAL.

g) La insolvencia definitiva o provisional, o la suspensión de pagos, la quiebra, o declaración de concurso de cualquiera de las Partes.

h) El abandono de la obra, o la suspensión o paralización de los trabajos de ejecución por causa imputable al SUBCONTRATISTA por un plazo superior a 2 semanas.

i) La subcontratación con terceros de la totalidad o parte de la obra, sin autorización del CONTRATISTA.

Cualquiera de las causas de resolución antedichas, a excepción de las contempladas en los apartados b) y f) anteriores, dará derecho a la otra Parte contratante, que no hubiese incurrido en ella o no la hubiese provocado, a la indemnización por daños y perjuicios derivados de la misma.

Además, cuando se resuelva el Contrato por voluntad del CONTRATISTA, este deberá abonar al SUBCONTRATISTA toda factura devengada y no pagada durante el tiempo que el Contrato ha estado en vigor. Igualmente, cuando se resuelva el Contrato por voluntad del SUBCONTRATISTA, este deberá facilitar al CONTRATISTA todo documento, elemento, bien, material, y/o producción que hubiese podido resultar de su actividad hasta ese momento.

DECIMOPRIMERA.- CESIÓN DEL CONTRATO

Ninguna de las Partes podrá ceder, transmitir o transferir, total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato a terceros, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la otra Parte.

En el supuesto de que se autorizase la cesión conforme a lo establecido en el párrafo anterior, la Parte cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondieran a la Parte cedente en virtud del presente Contrato.

Cualquier cesión o transmisión realizada en contravención de lo dispuesto en la presente cláusula se considerará nula y sin efecto alguno, y constituirá causa de resolución del presente Contrato conforme a lo previsto en el mismo.

DECIMOSEGUNDA. RESPONSABILIDAD

Incurrirá en responsabilidad cualquiera de las Partes que actúe de forma negligente o culposa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y ocasionare con ello un daño o perjuicio a la otra Parte. La Parte que tenga que afrontar cualquier tipo de daño o perjuicio en virtud de la actuación de la otra Parte podrá reclamar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

El SUBCONTRATISTA ejecutará la obra con la diligencia y calidad debida, comprometiéndose a asumir la responsabilidad por los errores, defectos o demoras producidas en su ejecución, o por su incorrecta o falta de ejecución. No obstante, el SUBCONTRATISTA no será responsable de los errores, defectos o demoras producidas en la ejecución, o de la incorrecta ejecución o de la no ejecución del Contrato, cuando esto emane de la omisión o falseamiento de cualquier información, documento o dato facilitado por el CONTRATISTA; el SUBCONTRATISTA tampoco estará obligado a verificar la autenticidad y exactitud de dichos datos o informaciones.

DECIMOTERCERA.- ELAVACIÓN A PÚBLICO DEL CONTRATO

Cualquiera de las Partes podrá solicitar, mediante requerimiento fehaciente, la elevación a público del presente Contrato.

En ese caso, las Partes elegirán por mutuo acuerdo el Notario o Notaria Público ante el cual se otorgará la escritura pública y la parte solicitante se hará cargo de los correspondientes gastos notariales.

DECIMOCUARTA.- FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes podrá ser considerada como responsable de un retraso, defecto o error en la ejecución de sus obligaciones contractuales cuando aquellos son debidos u ocasionados por una causa de fuerza mayor. No obstante, las Partes quedan obligadas a notificar a la otra Parte cuando tengan conocimiento de que una causa de esta naturaleza ha ocurrido y afectará a la correcta ejecución de sus obligaciones.

Se entenderá por "fuerza mayor": inundación, incendio, explosión, avería en la planta de producción, cierre patronal, huelga, disturbio civil, bloqueo, embargo, mandato, ley, orden, regulación, ordenanza, demanda o petición de cualquier Gobierno o de cualquier subdivisión o representante de este, o cualquier otra causa, que esté fuera del control de la Parte involucrada, sin que pueda entenderse que la falta de fondos constituye una causa de fuerza mayor.

DECIMOQUINTA.- OBLIGACIÓN DE SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD

Las Partes reconocen que toda la información a la que se pueda tener acceso en el marco del Contrato, ya sea relacionada con la ejecución de la obra o relacionada con la actividad u organización de alguna de las Partes (en adelante, la "Información"), tiene carácter confidencial. De esta forma, las Partes acuerdan no divulgarla y mantener la más estricta confidencialidad respecto de dicha Información, advirtiendo, en su caso, de dicho deber de confidencialidad y secreto a sus empleados, asociados y a cualquier persona que, por su cargo o relación personal o sentimental deba o pueda tener acceso a la misma.

Ninguna de las Partes podrá reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros la Información sin previa autorización escrita y expresa de la otra Parte, y se comprometen a poner los medios necesarios para que la Información no sea divulgada ni cedida. Asimismo, la Parte que recibe la Información se compromete a poner en conocimiento de la otra Parte cualquier acción o incidente por parte de terceros que pueda atentar contra la confidencialidad de la Información.

Las disposiciones relativas a la confidencialidad previstas en este Contrato se aplicarán durante la vigencia del mismo.

DECIMOSEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS

Las Partes de este Contrato conocen y se obligan a cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo, y/o aquellas que las pudieran sustituir o actualizar en el futuro.

De esta forma, las Partes son conscientes de que mediante la firma de este Contrato consienten que sus datos personales recogidos en el presente Contrato, así como aquellos que se pudiesen recoger en el futuro para poder dar cumplimiento o una correcta ejecución de este mismo, podrán ser incorporados por la otra Parte a su propio fichero, automatizado o no, de recogida de datos con el fin de ejecutar correctamente la relación contractual y, eventualmente, para una gestión administrativa y/o comercial.

En todo caso, las Partes se comprometen a que estos datos personales no sean comunicados en ningún caso a terceros, aunque, si se diese el caso de que fuera a realizarse algún tipo de comunicación de datos personales, se comprometen siempre y de forma previa, a solicitar el consentimiento expreso, informado, e inequívoco de la Parte que es titular de dichos datos de carácter personal, indicando la finalidad concreta para la que se realizará la comunicación de los datos.

De esta Estipulación no resulta ninguna limitación o restricción para las Partes en cuanto al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición con los que pudieran contar.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris.

Estos deberes serán exigibles al SUBCONTRATISTA durante la vigencia del presente Contrato y aún después de producida la terminación por cualquier causa del mismo, siendo responsable frente al CONTRATISTA del incumplimiento de las obligaciones aquí asumidas. El SUBCONTRATISTA responderá frente al CONTRATISTA del incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de esta Estipulación, incluso cuando dicho incumplimiento sea imputable, en su caso, al personal del cual deberá responder legalmente.

DECIMOSÉPTIMA.- NOTIFICACIONES

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris.

DECIMOCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO

En todo aquello no previsto en el presente Contrato, será de aplicación lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, y demás normativa aplicable.

Las Partes reconocen quedar obligadas por el presente Contrato así como sus correspondientes anexos, si los hubiere, y sus efectos jurídicos y se comprometen a su cumplimiento de buena fe.

Todo litigio relativo, especialmente, pero no solo, a la formación, validez, interpretación, firma, existencia, ejecución o terminación de este Contrato y, en general, a la relación establecida entre las Partes, será sometido a la legislación española; particularmente, al Código Civil.

Las referencias aquí realizadas a cualquier norma legal o reglamentaria, o disposición de las mismas, deben entenderse realizadas a las normas o preceptos que puedan sustituirlas en el futuro.

DECIMONOVENA.- JURISDICCIÓN

En caso de controversia, diferencia, conflicto o reclamación en cuanto al Contrato, o en relación a o derivado de la interpretación o ejecución del mismo, las Partes acuerdan que se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes conforme a derecho.

EN VIRTUD DE LO CUAL, las Partes reconocen haber leído en su totalidad el Contrato, manifiestan comprenderlo, y aceptan obligarse por sus términos y condiciones, constituyendo el completo y el total acuerdo de las Partes. Y, en prueba de conformidad, las Partes firman el presente Contrato en todas sus hojas, y en tantas copias originales como Partes participen en el Contrato, constituyendo todas esas copias un único acuerdo, en el lugar y fechas indicados en el encabezamiento.

La Parte CONTRATISTA:

Fdo. Doña ________

La Parte SUBCONTRATISTA:

Fdo. Doña ________