Onderaannemingsovereenkomst - model, voorbeeldformulier Pro · NL-law
✓ Valid in Netherlands · drafted to comply with local law
Create your Onderaannemingsovereenkomst - model, voorbeeldformulier for use in Netherlands. Answer a few plain-English questions and the document fills in automatically as you go — then download it in Word and PDF, ready to sign or share. This version has been professionally rewritten to comply with local law.
- Answer 32 simple questions — the document fills in as you go
- Live preview: watch your document update in real time
- Download as Word (.docx) and PDF
- Edit your answers and re-download anytime
Fill in the details
0/32Type below — the document on the right updates as you go.
ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST
DE ONDERGETEKENDEN:
1. ________, gevestigd te ________, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ________, btw-identificatienummer ________, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________;
hierna te noemen de "Aannemer";
EN
2. ________, gevestigd te ________, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ________, btw-identificatienummer ________, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________;
hierna te noemen de "Onderaannemer";
de Aannemer en de Onderaannemer hierna gezamenlijk te noemen de "Partijen" en ieder afzonderlijk een "Partij";
OVERWEGENDE DAT:
a. de Aannemer in opdracht van een opdrachtgever, te weten ________ (hierna de "Opdrachtgever"), een werk uitvoert en dit werk geheel of gedeeltelijk wenst te doen uitvoeren door de Onderaannemer;
b. de Onderaannemer door de Aannemer is benaderd om de hierna omschreven werkzaamheden te verrichten, en de Onderaannemer in staat en bereid is deze werkzaamheden te verrichten;
c. Partijen zich uitsluitend wensen te verbinden op basis van een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en daarop van toepassing zijnde wetgeving;
d. Partijen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW beogen aan te gaan, en evenmin een fictieve dienstbetrekking, en dat de Onderaannemer als zelfstandig ondernemer optreedt;
e. Partijen hun afspraken met betrekking tot het Werk in deze overeenkomst (hierna de "Overeenkomst") wensen vast te leggen;
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1. HET WERK
1.1 De Onderaannemer zal ten behoeve van de Aannemer het volgende werk verrichten (hierna het "Werk"):
________
1.2 De uitvoering van het Werk vindt plaats op de locatie gelegen aan: ________.
1.3 De volgende stukken maken onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst: ________. Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in de hoofdtekst van deze Overeenkomst.
Artikel 2. UITVOERING VAN HET WERK
2.2 Indien de Onderaannemer voorziet dat hij het Werk niet, niet tijdig of niet naar behoren kan uitvoeren, dient hij de Aannemer daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Partijen treden alsdan in overleg over mogelijke aanpassingen.
2.3 De Onderaannemer voert de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht uit, zonder dat sprake is van een gezagsverhouding als bedoeld in artikel 7:610 BW.
2.4 De Aannemer is gerechtigd aanwijzingen te geven met betrekking tot het te bereiken resultaat van het Werk. Dergelijke aanwijzingen laten de zelfstandigheid van de Onderaannemer onverlet.
2.5 De Onderaannemer is op grond van artikel 7:754 BW verplicht de Aannemer te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht en voor gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de Aannemer, voor zover de Onderaannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
2.6 De Aannemer verstrekt de Onderaannemer tijdig alle voor het Werk benodigde informatie, zaken en toegang. De Aannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit door hem foutief of onjuist verstrekte informatie, zaken of toegang.
2.7 De Onderaannemer maakt gebruik van eigen vervoer, gereedschap en overige hulpmiddelen, en draagt de verantwoordelijkheid voor het gebruik hiervan.
2.8 Het Werk wordt uitgevoerd met inachtneming van de Arbeidsomstandighedenwet en de overige wettelijke voorschriften inzake arbeidsomstandigheden en veiligheid. De Onderaannemer is verantwoordelijk voor de naleving daarvan ten aanzien van zichzelf en de door hem ingeschakelde personen.
Artikel 3. UITVOERING DOOR ANDEREN
3.1 Het is de Onderaannemer toegestaan het Werk onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren.
3.2 Ten aanzien van onderdelen van het Werk is het de Onderaannemer toegestaan de leiding over te dragen aan anderen, mits de Aannemer hiermee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.
3.3 Het bovenstaande laat onverlet de aansprakelijkheid van de Onderaannemer voor de juiste en volledige nakoming van deze Overeenkomst.
3.4 De Onderaannemer staat ervoor in dat hij en de door hem ingeschakelde personen voldoen aan de Wet aanpak schijnconstructies en de overige toepasselijke arbeids- en sociale zekerheidswetgeving, en vrijwaart de Aannemer voor aanspraken ter zake.
Artikel 4. OPLEVERING
4.1 De Onderaannemer stelt de Aannemer ervan op de hoogte wanneer het Werk gereed is voor oplevering.
4.2 De Aannemer aanvaardt of weigert het Werk, onder opgave van de geconstateerde gebreken, binnen een redelijke termijn na de in artikel 4.1 bedoelde kennisgeving.
4.3 Indien de Aannemer het Werk niet binnen een redelijke termijn aanvaardt of weigert, wordt het Werk geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
4.4 De dag waarop het Werk is goedgekeurd, dan wel geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag van oplevering. Vanaf de oplevering gaat het risico van het Werk over op de Aannemer, een en ander overeenkomstig artikel 7:758 BW.
4.5 De Onderaannemer is niet aansprakelijk voor gebreken die de Aannemer ten tijde van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens het bepaalde in artikel 7:759 en 7:761 BW.
Artikel 5. DUUR EN PLANNING
5.1 De werkzaamheden ten behoeve van het Werk vangen aan op ________.
5.2 De oplevering van het Werk vindt plaats uiterlijk op ________.
5.3 De in dit artikel genoemde termijnen gelden als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 sub a BW.
Artikel 6. AANNEEMSOM
6.1 De Onderaannemer ontvangt voor het verrichten van het Werk een aanneemsom van € ________ (________), te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde btw.
6.2 In de aanneemsom zijn de volgende stelposten opgenomen:
________
6.3 Het verschil tussen de werkelijke kosten van de stelposten en de daarvoor in de aanneemsom opgenomen bedragen wordt tussen Partijen verrekend.
6.4 De Onderaannemer verbindt zich bewijsstukken van de kosten voor de stelposten aan de Aannemer te verstrekken.
6.5 Meer- en minderwerk worden uitsluitend uitgevoerd na voorafgaande schriftelijke overeenstemming tussen Partijen over de aard en de daaraan verbonden prijsconsequenties, een en ander met inachtneming van artikel 7:755 BW.
Artikel 7. BOETEBEDING
7.1 Indien de Onderaannemer het Werk niet binnen de in artikel 5 genoemde termijn oplevert, verbeurt de Onderaannemer aan de Aannemer, na ingebrekestelling en voortdurend verzuim, een onmiddellijk opeisbare boete.
7.2 De boete bedraagt € ________ voor iedere dag dat de Onderaannemer in gebreke blijft, met een maximum van € ________.
7.3 De boete laat onverlet het recht van de Aannemer om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen, voor zover de geleden schade het bedrag van de verbeurde boete overschrijdt, in afwijking van artikel 6:92 BW.
Artikel 8. BETALING
8.1 De aanneemsom wordt door de Aannemer aan de Onderaannemer betaald op de volgende wijze: ________.
8.2 De Onderaannemer zendt voor de betaling van de aanneemsom een factuur aan de Aannemer. De factuur voldoet in ieder geval aan de wettelijke vereisten, waaronder die van de Wet op de omzetbelasting 1968.
8.3 De Aannemer betaalt iedere factuur binnen 14 dagen na ontvangst daarvan.
8.4 Bij niet-tijdige betaling is de Aannemer van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
8.5 De aanneemsom wordt overgemaakt naar IBAN ________ ten name van de Onderaannemer.
8.6 Het verschil tussen de in de aanneemsom opgenomen bedragen voor de stelposten en de werkelijke kosten daarvan wordt na de oplevering tussen Partijen verrekend, uiterlijk binnen 14 dagen na de oplevering.
Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
9.1 De Onderaannemer is aansprakelijk voor schade die de Aannemer lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.
9.3 De Onderaannemer vrijwaart de Aannemer voor aanspraken van derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake van door de Onderaannemer verschuldigde loonheffingen en sociale premies, voor zover deze betrekking hebben op het Werk (ketenaansprakelijkheid, artikel 35 Invorderingswet 1990).
Artikel 10. VERGUNNINGEN
10.1 De Aannemer draagt zorg voor het verkrijgen van de voor de uitvoering van het Werk benodigde vergunningen.
10.2 De Aannemer verstrekt de Onderaannemer een afschrift van de benodigde vergunningen. De Onderaannemer verbindt zich te handelen binnen de in de vergunningen gestelde voorwaarden.
Artikel 11. VERZEKERINGEN
11.1 De Onderaannemer beschikt over de volgende doorlopende, dan wel ten behoeve van het Werk afgesloten, verzekeringen:
________
11.2 De Aannemer beschikt over de volgende doorlopende, dan wel ten behoeve van het Werk afgesloten, verzekeringen:
________
11.3 Partijen verstrekken elkaar op eerste verzoek een bewijs van de in dit artikel bedoelde verzekeringen en houden deze gedurende de looptijd van het Werk in stand.
Artikel 12. GEHEIMHOUDING EN GEGEVENSBESCHERMING
12.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst van elkaar of van de Opdrachtgever verkrijgen.
12.2 Voor zover bij de uitvoering van het Werk persoonsgegevens worden verwerkt, handelen Partijen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
Artikel 13. ONTBINDING EN OPSCHORTING
13.1 Ieder der Partijen is gerechtigd deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming en, na deugdelijke ingebrekestelling, in verzuim verkeert, een en ander onverminderd het bepaalde in de artikelen 6:265 e.v. BW.
13.2 Ieder der Partijen kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of de Wet schuldsanering natuurlijke personen op haar van toepassing wordt verklaard.
Artikel 14. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID
14.1 Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen treden in overleg teneinde de nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
Artikel 15. VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST
15.1 Deze Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot het Werk en vervangt alle eerdere afspraken en overeenkomsten ter zake.
Artikel 16. AFSTAND VAN RECHT
16.1 Het niet (tijdig) uitoefenen door een Partij van enig recht of bevoegdheid uit deze Overeenkomst kan niet worden aangemerkt als afstand van dat recht of die bevoegdheid. De Overeenkomst blijft onverkort van toepassing.
Artikel 17. WIJZIGINGEN
17.1 Iedere wijziging, aanvulling, opzegging of beëindiging van deze Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en door beide Partijen te worden ondertekend.
Artikel 18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
18.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst worden in eerste aanleg bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank ________.
Artikel 19. ONDERTEKENING
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:
de Aannemer
________
Naam ondertekenaar: ________
Datum van ondertekening: ________
Plaats van ondertekening: ________
________________________
de Onderaannemer
________
Naam ondertekenaar: ________
Datum van ondertekening: ________
Plaats van ondertekening: ________
________________________
Fields you complete are inserted into the document live. This template is general guidance only — not legal advice.