Kat Karşılığı Bina Yapım Sözleşmesi - örnek form Pro · TR-law
✓ Valid in Turkey · drafted to comply with local law
Create your Kat Karşılığı Bina Yapım Sözleşmesi - örnek form for use in Turkey. Answer a few plain-English questions and the document fills in automatically as you go — then download it in Word and PDF, ready to sign or share. This version has been professionally rewritten to comply with local law.
- Answer 33 simple questions — the document fills in as you go
- Live preview: watch your document update in real time
- Download as Word (.docx) and PDF
- Edit your answers and re-download anytime
Fill in the details
0/33Type below — the document on the right updates as you go.
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT (ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT) SÖZLEŞMESİ
§ 1. Taraflar
1.1. İşbu Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır);
1.1.1. ________ adresinde mukim, T.C. Kimlik No: ________ olan ________ (bundan sonra "Arsa Sahibi" veya "İşveren" olarak anılacaktır) ile
1.1.2. ________ adresinde mukim, Ticaret Sicil No: ________, Vergi Dairesi/Vergi No: ________ olan ________ (bundan sonra "Yüklenici" veya "Müteahhit" olarak anılacaktır)
arasında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun eser sözleşmesine ilişkin hükümleri (m. 470 ve devamı) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde, aşağıdaki hüküm ve koşullarla akdedilmiştir.
1.2. Arsa Sahibi ve Yüklenici ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.
1.3. İşbu Sözleşme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 237 ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 706 ile 2644 sayılı Tapu Kanunu m. 26 uyarınca taşınmaz mülkiyetinin devrine yönelik taahhüt içerdiğinden resmî şekilde (noterde düzenleme şeklinde) akdedilecek olup, işbu nüsha düzenleme tarihinde noter huzurunda imzalanmıştır.
§ 2. Tanımlar
2.1. İşbu Sözleşme'de kullanılan deyim ve kavramlar, aşağıdaki tanımlarda olduğu gibi anlaşılacaktır.
Arsa: Aşağıda bilgileri verilen taşınmazı ifade eder.
İli: ________
İlçesi: ________
Mahalle/Köy: ________
Cinsi: ________
Yüzölçümü (m²): ________ m²
Pafta No: ________
Ada No: ________
Parsel No: ________
Tapu Yevmiye/Cilt-Sayfa No: ________
Bina: Yukarıda tanımlanan Arsa üzerinde, tasdikli projeye, 3194 sayılı İmar Kanunu ile yürürlükteki imar mevzuatına ve işbu Sözleşme ekindeki teknik şartnameye uygun olarak Yüklenici tarafından inşa edilecek olan yapı ve eklentilerini ifade eder.
Bağımsız Bölüm: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu anlamında, inşa edilecek binanın iskâna elverişli her bir bağımsız birimini ifade eder.
Ruhsat Projeleri: Tarafların üzerinde mutabık kaldıkları ve ilgili idarece onaylanmış mimari, statik, mekanik, elektrik tesisat ve benzeri tadilat ve tatbikat projelerini ifade eder.
§ 3. Sözleşme'nin Konusu
3.1. İşbu Sözleşme'nin konusu; Arsa Sahibi'nin mülkiyetinde bulunan ve yukarıda tanımlanan Arsa üzerinde, yürürlükteki imar mevzuatının elverdiği en geniş imkân dâhilinde projelendirilen, işbu Sözleşme ekindeki teknik şartnameye ve ilgili imar yönetmeliğine uygun Bina'nın Yüklenici tarafından "Anahtar Teslimi" esasıyla inşa edilmesi ve § 4'te belirlenen paylaşım uyarınca Arsa Sahibi'ne düşen Bağımsız Bölümlerin teslimidir.
3.2. Taraflar, projenin aşağıdaki özelliklere sahip olacağı konusunda mutabık kalmışlardır:
________
3.3. İşbu Sözleşme'nin ayrılmaz ekleri şunlardır: Ek-1 Teknik Şartname ve Mahal Listesi, Ek-2 Termin Programı, Ek-3 Onaylı Mimari Proje (mevcut ise), Ek-4 Tapu Kaydı/Çapı.
§ 4. Paylaşım
4.1. Yüklenici; inşaata ilişkin tüm projeleri, işbu Sözleşme ve eki Teknik Şartname ile Mahal Listesi'nde belirtilen özelliklere göre hazırlayıp/çizdirdikten sonra, mevzuat ve idare yönetmeliklerine uygun olmak şartıyla Arsa Sahibi'nin yazılı onayını alacaktır.
4.2. Bağımsız Bölümlerin sayısı, onaylanacak proje ve plan tadilatıyla netleşecektir. Paylaşımın esası aşağıdaki şekildedir:
4.2.1. Yüklenici, inşa edilen Bağımsız Bölümlerin toplam inşaat alanının %________ oranındaki kısmını alacaktır.
4.2.2. Arsa Sahibi, inşa edilen Bağımsız Bölümlerin toplam inşaat alanının %________ oranındaki kısmını alacaktır.
4.3. Yüklenici, kendisine düşen Bağımsız Bölümleri toplam metrekaresi sabit kalmak kaydıyla farklı büyüklük ve adette düzenleyebilir; ancak bu durum Arsa Sahibi'ne düşen Bağımsız Bölümlerin niteliğini ve değerini düşüremez.
4.4. Hangi Bağımsız Bölümlerin hangi Tarafa ait olacağı, her iki Tarafın temsilcilerinin huzurunda yapılacak kura (çekiliş) ile belirlenecek olup; Taraflar, usulüne uygun yapılan kura sonucuna itiraz etmeyeceklerini kabul ederler.
4.5. Yönetim Odası ve Kapıcı Dairesi, projenin tanzimine göre Arsa Sahibi'nin görüşü alınarak belirlenecektir.
§ 5. Yetki ve Vekâletname
5.1. İmar çalışmaları, plan tadilatı, ruhsat ve izin işlemleri için Arsa Sahibi, içeriği işin gereği ile sınırlı olmak üzere Yüklenici'ye gerekli vekâletnameleri verecektir. Söz konusu vekâletname Arsa Sahibi'ne tasarruf hakkı kaybettirecek genişlikte düzenlenemez.
§ 6. Vergiler ve Masraflar
6.1. Yüklenici'ye ait Bağımsız Bölümler ile ilgili emlak, alım-satım, KDV, harç, resim ve sair vergiler Yüklenici'ye aittir.
6.2. Arsa Sahibi'ne ait Bağımsız Bölümler ile ilgili emlak, alım-satım, KDV, veraset ve intikal harçları ve sair vergiler Arsa Sahibi'ne aittir. Arsa tesliminden önceki döneme ilişkin Arsa ile ilgili her türlü vergi, harç ve borçlar Arsa Sahibi'ne aittir.
6.3. İnşaat dönemine ait; sigorta, yol, su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı ve sosyal donatı iştirak payları, inşaat ve hafriyat harç ve vergileri, idari para cezaları, doğmuş ve doğacak harç, vergi ve resimler, proje ve tadilat harçları, otopark bedelleri ve sair inşaat dönemine ilişkin borçlar Yüklenici'ye aittir.
§ 7. İnşaat Ruhsatı ve Resmî İzinler
7.1. İnşaata başlanabilmesi için gerekli imar durumu, plan tadilatı, tevhit, ifraz, hafriyat ruhsatı, temel ve temel üstü inşaat ruhsatı ile her türlü izin, onay ve ruhsatın ilgili idare ve resmî kurumlardan alınması işlemleri Yüklenici tarafından yürütülecek olup, bu işlemlere ilişkin tüm harç, vergi, resim ve masraflar Yüklenici'ye aittir.
7.2. Arsa Sahibi, ruhsat ve izinlerin alınabilmesi için gerekli tüm belge, vekâletname ve muvafakatleri Yüklenici'ye zamanında ve eksiksiz olarak verecektir. Arsa Sahibi'nin kusurundan kaynaklanan gecikmeler süre hesabında dikkate alınmaz.
§ 8. Mevcut Yapılar ve Tahliye
8.1. Arsa Sahibi'ne ait taşınmazların boşaltılması işlemi, inşaata başlanması için gerekli tüm adli ve idari işlemler tamamlandıktan sonra başlayacaktır.
8.2. Mevcut yapılara ilişkin abonelik iptalleri ile takyidatların kaldırılarak Arsa'nın inşaata hazır biçimde teslimi Arsa Sahibi tarafından sağlanacaktır.
8.3. Yüklenici, inşaatın başlamasına engel kalmadığını Arsa Sahibi'ne yazılı olarak bildirecek; Arsa Sahibi, bildirimden itibaren 1 (bir) ay içinde taşınmazları boş olarak Yüklenici'ye teslim edecektir.
8.4. Tahliyeden anahtar teslimine kadar geçecek süre boyunca her bir bağımsız bölüm için aylık ________ TL (________) tutarından az olmamak üzere kira yardımı Yüklenici tarafından ödenecektir. İlk 12 (on iki) aylık ödeme yapı ruhsatının alınması ile peşin, devam eden dönemler ise 6 (altı) aylık dönemler hâlinde ödenecektir. Kira artışları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 344 hükmüne uygun olarak bir önceki kira yılında gerçekleşen TÜFE on iki aylık ortalamasını geçmeyecek şekilde belirlenecektir.
§ 9. Arsa Sahibi'nin Hak ve Yükümlülükleri
9.1. Yükümlülükleri
9.1.1. Arsa Sahibi, Arsa'yı fiilen ve hukuken ayıpsız, takyidat ve kısıtlamalardan arındırılmış, inşaata hazır hâlde Yüklenici'ye teslim edecektir. Arsa Sahibi'nden kaynaklanan takyidat veya kısıtlama hâlinde, işbu Sözleşme uyarınca işleyen süreler söz konusu engeller kalkana kadar durur; gecikmeden dolayı Yüklenici belgelendireceği makul masraflarını talep edebilir.
9.1.2. Arsa Sahibi'ne ait Bağımsız Bölümlerin satışına ilişkin masraflara Yüklenici karışmaz. Tarafların yazılı mutabakatı hâlinde, Arsa Sahibi'ne ait Bağımsız Bölümlerin satışı, ortak belirlenen fiyat üzerinden Yüklenici'nin satış personeli aracılığıyla yapılabilir.
9.1.3. Arsa Sahibi, işin yürütülmesi için resmî kurum ve kuruluşlarca istenebilecek iş takibine ilişkin vekâletnameleri Yüklenici'ye ve proje müellifine vermekle yükümlüdür.
9.1.4. Arsa Sahibi kendisine ait Bağımsız Bölümlerde değişiklik talep ederse, bu değişikliğe ve doğacak gecikmeye ilişkin masraf ve sorumluluk Arsa Sahibi'ne aittir.
9.1.5. Elektrik sayaçlarının takılması Yüklenici'ye ait olup, su ve doğalgaz sayaçları ile bireysel abonelik gerektiren tüm tesis masrafları ilgili Bağımsız Bölüm sahiplerine aittir.
9.2. Hakları
9.2.1. Arsa Sahibi, inşaatın yapımıyla ilgili olarak hiçbir ad altında Yüklenici'ye doğrudan veya dolaylı bedel ödemeyecektir.
§ 10. Yüklenicinin Hak ve Yükümlülükleri
10.1. Yükümlülükleri
10.1.1. Yüklenici, Bina'yı işbu Sözleşme'ye, teknik şartnameye, onaylı projelere ve yürürlükteki imar mevzuatına uygun olarak anahtar teslimi esasıyla tamamlamak; yapı kullanma izin belgesini (iskân) almak ve buna ilişkin tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür.
10.1.2. İnşaatta birinci sınıf malzeme ve kalifiye işçilik kullanılacak; iş, fen ve sanat kurallarına uygun yürütülecektir.
10.1.3. İnşaatın yapımıyla ilgili her türlü masraf Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
10.1.5. İşin teknik, mali ve hukuki kurallara uygun yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması Yüklenici'nin sorumluluğundadır. İnşaatın yürütülmesinden Arsa Sahibi'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
10.1.6. Yüklenici, alt yüklenici (taşeron) bedellerini bizzat ve düzenli olarak ödeyecek; işçilik, vergi, SGK primi gibi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirecektir. Bu hususlarda Arsa Sahibi'ne yöneltilebilecek her türlü talep nedeniyle Yüklenici'ye rücu edilir.
10.1.7. İnşaat süresince üçüncü kişilerin inşaat sebebiyle uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zarardan münhasıran Yüklenici sorumludur.
10.1.8. Yüklenici, gerekmesi hâlinde parsel üzerindeki cins değişikliği işlemlerini yaptırmakla yükümlüdür.
10.1.9. Ferağ, tescil ve Yüklenici'ye düşen Bağımsız Bölümlerin satışından doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraf Yüklenici tarafından ödenecektir.
10.1.10. İşbu Sözleşme'nin noter ücret ve harçları, tapu şerh harçları, cins tashihi ile kat irtifakı/kat mülkiyeti tesisi giderleri (Arsa Sahibi'nin kendi hissesine ilişkin veraset ve intikal vergileri ile DASK hariç), inşaatın devamı süresince Arsa için doğacak emlak vergileri ile sair mali yükümlülükler yapı kullanma izninin alındığı mali yıl sonuna kadar Yüklenici tarafından ödenecektir.
10.1.11. Yüklenici, işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini, Arsa Sahibi'nin yazılı muvafakati olmadıkça kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Aksi hâlde Arsa Sahibi haklı nedenle Sözleşme'yi feshedebilir ve uğradığı zararı Yüklenici'den talep edebilir.
10.2. Hakları
10.2.1. Yüklenici, yapacağı inşaatlar karşılığında § 4'te belirlenen oranda arsa payı ve Bağımsız Bölümleri devralma hakkına sahiptir.
10.2.2. Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere, işbu satış vaadi içeren inşaat sözleşmesini 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 1009 ve 2644 sayılı Tapu Kanunu m. 26 uyarınca tapu kütüğüne şerh ettirebilir.
§ 11. İnşaatın Süresi ve Gecikme
11.1. Arsa teslim tarihi, Arsa'nın inşaata hazır biçimde Yüklenici'ye teslim edildiği tarih; inşaatın başlangıç tarihi ise inşaat ruhsatının alındığı tarihtir.
11.2. Yüklenici, plan tadilatı ve tevhit işlemlerinin tamamlanmasından sonra inşaat ruhsatını en geç ________ ay içinde alacaktır. Ruhsatın zamanında alınamaması hâlinde gecikilen her ay için Arsa Sahibi'ne ________ TL (________) gecikme cezası ödenir.
11.3. İnşaatın bitim süresi, ruhsat tarihinden itibaren ________ ay olup, yapı kullanma izin belgesinin (iskân) alınması inşaatın bitiş anıdır. Ruhsatın § 11.2'de belirtilen süre içinde alınamaması hâlinde 3 (üç) aylık ek süre tanınır; bu süre sonunda da ruhsat alınamazsa Sözleşme kendiliğinden sona erebilir.
11.4. Yüklenici işi süresinde teslim etmediği takdirde, kira yoksunluğu karşılığı olarak Arsa Sahibi'ne her ay için ________ TL (________) gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Gecikmenin ________ günü aşması hâlinde Arsa Sahibi, Sözleşme'yi feshederek yoksun kaldığı gerçek kira karşılığını ve diğer zararlarını talep edebilir; ayrıca eksik ve kusurlu işleri Yüklenici hesabına tamamlattırma/düzelttirme hakkına sahiptir.
11.5. Arsa Sahibi'nin kusuruna dayanan yasal engeller (haciz, ipotek, imar izni iptali vb.) süresince işleyen süre, engel kalkana kadar durur. Bu sebeple verilecek ek süre her hâlükârda 6 (altı) ayı geçemez.
11.6. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu anlamında mücbir sebepler (bunlarla sınırlı olmamak üzere savaş, genel grev, salgın hastalık ve doğal afetler) sebebiyle gerçekleşen gecikmeler süreye eklenir.
11.7. Yüklenici, çevre düzenlemeleri ile ortak yer ve alanlardaki tüm tesisatları (sıhhi tesisat, ısıtma, elektrik vb.) çalışır hâle getirdikten sonra yapı kullanma iznini almak ve Arsa'nın cins değişikliğini yapmakla yükümlüdür. Altışar aylık dönemlere ilişkin termin programı Ek-2'de gösterildiği gibidir.
§ 12. Teslim ve Kontrol
12.1. Arsa Sahibi, inşaatın projeye ve teknik şartnameye uygunluğunu inşaat süresince bizzat ve/veya görevlendireceği fen bilirkişisi/uzman aracılığıyla kontrol edebilir; tespit ettiği itirazları yazılı olarak Yüklenici'ye bildirir. Yüklenici, haklı itirazları makul süre içinde gidermekle yükümlüdür.
§ 13. Yapı Denetimi
13.1. Yüklenici, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca bir yapı denetim kuruluşu ile sözleşme yapacak; yapı denetim hizmet bedeli ile zemin etüdü, sondaj, beton dayanım deneyleri ve sair test ve masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
§ 14. Proje ve Sair Giderler
14.1. Mimari proje, Tarafların mutabakatıyla belirlenecek proje müellifine yaptırılır. Tüm plan, proje, mimari ve teknik hesap, ruhsat, hafriyat, malzeme, işçilik ve SGK prim giderleri Yüklenici'ye aittir. Yüklenici, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında proje müellifinden gerekli kullanım/işleme haklarını almakla münhasıran sorumludur.
14.2. Kat irtifakı kurulmasına ilişkin giderler Yüklenici ve/veya Bağımsız Bölümleri satın alan kişilere aittir.
14.3. İşbu Sözleşme'nin noter harç ve masrafları, tapu şerh harçları, arsa payı devirlerinde doğacak harçlar ve iskân harcı Yüklenici'ye aittir.
§ 15. Maliyet ve Fiyat Farkı Talebinin Yasaklanması
15.1. Yüklenici, hiçbir sebep ve şart altında Arsa Sahibi'nden döviz kuru dalgalanması, işçilik veya malzeme maliyetlerindeki artış ya da sair bir gerekçeyle fiyat/maliyet farkı, ek ödeme veya paylaşım oranında değişiklik talep edemez. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 480/2'de düzenlenen istisnaî hâl saklıdır.
§ 16. Arsa Mülkiyetinin Korunması
16.1. Taraflar, inşaat süresince ve kendilerine düşen mülkiyet haklarını devralana kadar; Bağımsız Bölümlerin alıcılara satışı faaliyeti hariç olmak üzere, Arsa üzerinde diğer Tarafın hakkını ihlal edecek herhangi bir tasarrufta bulunmamayı, Arsa'yı satış, teminat, icra ve iflas işlemlerine konu etmemeyi kabul ve taahhüt ederler.
§ 17. Devir ve Temlik Yasağı
17.1. Taraflar, işbu Sözleşme'den doğan hak ve borçlarını diğer Tarafın yazılı muvafakati olmadıkça devir ve temlik edemezler.
§ 18. Sigorta
18.1. Yüklenici, inşaat ruhsatının alınmasından itibaren inşaat all-risk (inşaat tüm riskler) sigortası ile üçüncü kişi mali sorumluluk sigortası ve işveren mali mesuliyet sigortasını yaptırmayı kabul ve taahhüt eder. Sigorta primleri Yüklenici'ye aittir.
§ 19. Dürüstlük ve Haksız Rekabetten Kaçınma
19.1. Taraflar, Bağımsız Bölüm satış fiyatları yönünden dürüstlük kuralları çerçevesinde uyumlu davranacak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabete ilişkin hükümlerine aykırılık teşkil edecek davranışlardan kaçınacaklardır.
§ 20. Tapuya Şerh
20.1. Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere işbu inşaat ve satış vaadi sözleşmesini tapu kütüğüne şerh ettirebilir. Arsa Sahibi, Sözleşme imzalandıktan sonra kat irtifakı/kat mülkiyeti kurulana kadar Yüklenici'nin hakkını ihlal edecek şekilde kendi hissesini üçüncü kişilere devredemez.
§ 21. İkametgâh ve Tebligat
21.1. Tarafların § 1'de belirtilen adresleri yasal tebligat adresleridir. Adres değişikliği diğer Tarafa yazılı/noter aracılığıyla bildirilmedikçe, eski adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca yapılan tebligatlar geçerli sayılır.
§ 22. Binanın İsmi
22.1. Bina'nın ismi, Arsa Sahibi'nin görüşü alınarak Yüklenici tarafından belirlenecektir.
§ 23. Sözleşme'nin Feshi
23.1. Sözleşme'nin Yüklenici'nin kusuru nedeniyle feshi hâlinde Arsa Sahibi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde işi Yüklenici nam ve hesabına tamamlama ve uğradığı zararı talep etme hakkına sahiptir.
23.2. Sözleşme'nin Arsa Sahibi'nin kusuru nedeniyle feshi hâlinde Arsa Sahibi, Yüklenici'nin o güne kadar belgelendirdiği harcama ve hizmet bedellerini ödemeyi taahhüt eder.
23.3. Sözleşme'yi fesheden Taraf, fesih sebebini karşı tarafa noter kanalıyla yazılı olarak bildirmek ve makul bir süre/önel vermek zorundadır.
§ 24. Kişisel Verilerin Korunması
24.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında elde edecekleri kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak işleyeceklerini, saklayacaklarını ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
§ 25. Kısmi Hükümsüzlük
25.1. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 27/2 uyarınca, geçersiz hüküm Sözleşme'nin esasını oluşturmadıkça Sözleşme ayakta kalır.
§ 26. Tadil ve Feragat
26.1. İşbu Sözleşme, ancak Tarafların yazılı (ve gerektiğinde resmî şekle uygun) anlaşmasıyla değiştirilebilir.
26.2. Herhangi bir haktan feragat, ancak yazılı ve imzalı olması hâlinde geçerlidir. Bir hakkın kullanılmasındaki gecikme veya ihmal feragat sayılmaz; bir hakkın kısmen kullanılması kalanından feragat anlamına gelmez.
§ 27. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
27.1. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Sözleşme'nin yorumundan ve uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda ________ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ticari nitelikteki uyuşmazlıklarda 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca dava şartı arabuluculuk hükümleri saklıdır.
§ 28. Yürürlük
28.1. İşbu Sözleşme, 28 (yirmi sekiz) maddeden ve eklerinden ibaret olup, Taraflarca tam olarak okunup anlaşılarak ________ nüsha hâlinde, noter huzurunda ________ tarihinde imzalanmış ve imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Arsa Sahibi (İşveren): ________
Tarih: ________
İmza
Yüklenici (Müteahhit): ________
Tarih: ________
İmza
Fields you complete are inserted into the document live. This template is general guidance only — not legal advice.