Hizmet Alım Sözleşmesi - örnek, şablon form Pro · TR-law
✓ Valid in Turkey · drafted to comply with local law
Create your Hizmet Alım Sözleşmesi - örnek, şablon form for use in Turkey. Answer a few plain-English questions and the document fills in automatically as you go — then download it in Word and PDF, ready to sign or share. This version has been professionally rewritten to comply with local law.
- Answer 32 simple questions — the document fills in as you go
- Live preview: watch your document update in real time
- Download as Word (.docx) and PDF
- Edit your answers and re-download anytime
Fill in the details
0/32Type below — the document on the right updates as you go.
HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ
Aşağıda kimlikleri belirtilen taraflar arasında, aşağıda belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girmek üzere işbu Hizmet Alım Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) akdedilmiştir. Sözleşme metni ekleri ile birlikte bir bütün teşkil eder. Sözleşme metnindeki hükümler ile eklerinde yer alan hükümler arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf hâlinde işbu ana Sözleşme hükümleri esas alınacaktır. İşbu Sözleşme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun eser sözleşmesine ilişkin hükümleri (m. 470 ve devamı) ile sair ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir.
§ 1 - TARAFLAR
1.1- Bir tarafta ________ (bundan böyle "İŞ SAHİBİ" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ________ (bundan böyle "YÜKLENİCİ" olarak anılacaktır) arasında, aşağıda yazılı şartlar dâhilinde hizmet verilmesi hususunda işbu Sözleşme akdedilmiştir. İş Sahibi ve Yüklenici bireysel olarak "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılabilir.
1.2- Tarafların kimlik ve tescil bilgileri ile adresleri aşağıda belirtildiği gibidir:
İş Sahibi Adı/Unvanı: ________
İş Sahibi T.C. Kimlik No / Vergi No: ________
İş Sahibi MERSİS / Ticaret Sicil No: ________
İş Sahibi Adres: ________
İş Sahibi E-posta / Telefon: ________
Yüklenici Adı/Unvanı: ________
Yüklenici T.C. Kimlik No / Vergi No: ________
Yüklenici MERSİS / Ticaret Sicil No: ________
Yüklenici Adres: ________
Yüklenici E-posta / Telefon: ________
1.3- Taraflar yukarıda belirtilen adreslerini yasal tebligat adresi (kanuni ikametgâh) olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri, usulüne uygun şekilde ve yazılı olarak (varsa KEP üzerinden) karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebligat 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilgili tarafa geçerli olarak yapılmış sayılır.
§ 2 - TANIMLAR
2.1- İşbu Sözleşmede;
2.1.1 - "Ücretler"; § 5'te yer aldığı şekliyle İş Sahibi tarafından Yükleniciye yapılacak ödemeler, ücretler ve diğer ödenebilir miktarları;
2.1.3 - "Proje Çıktıları"; Yüklenicinin, Hizmetlerin bir parçası olarak sağladığı veya geliştirdiği tüm dokümanlar, ürünler ve materyalleri;
2.1.4 - "Mallar"; eğer varsa, § 4'te Sözleşme Konusu başlığı altında belirtilen, işbu Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından sağlanacak mal veya ürünleri;
2.1.5 - "Fikrî Mülkiyet Hakları"; her türlü telif hakkı ve ilgili haklar, patentler, buluş hakları, tescilli tasarımlar, veritabanı hakları, tasarım hakları, topografya hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve alan adları, ticari sırlar, patentlenmemiş bilgi-birikim hakları ile her nitelikteki tüm diğer fikrî veya sınai mülkiyet hakları ve bunlara ilişkin başvurular, yenilemeler veya uzatmalar dâhil dünyanın herhangi bir yerinde mevcut veya gelecekte var olacak benzer veya denk tüm hakları;
2.1.6 - "Proje"; Yüklenicinin Hizmetlerini bağlantılı olarak sunduğu projeyi ifade eder.
§ 3 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
3.1- İşbu Sözleşme, imza tarihi olan ________ tarihinde başlayıp ________ tarihinde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.
§ 4 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
4.1- İşbu Sözleşmenin konusu, İş Sahibi tarafından ödenecek aşağıda belirtilen bedel karşılığında, Yüklenici tarafından aşağıdaki hizmetlerin, İş Sahibine tabi ve bağımlı olmaksızın, kendi organizasyonu ile bağımsız olarak verilmesidir:
________
4.2- Yüklenici bu hizmet(ler)i İş Sahibinin belirleyeceği yerde verecektir. Buna göre hizmet aşağıdaki adreste verilecektir:
________
§ 5 - ÜCRETLER
5.1- İşbu Sözleşme kapsamında İş Sahibi tarafından Yükleniciye ödenecek Ücret aylık ________ TL (________) + KDV'dir.
5.2- İş Sahibi, Ücret'i Yüklenicinin aşağıda belirtilen banka hesabına yatıracaktır:
Banka: ________
Hesap Numarası: ________
IBAN: ________
5.3- İş Sahibi, Yüklenici tarafından düzenlenecek faturanın/hakedişin kendisine tebliğinden itibaren ________ gün içerisinde Ücret'in ödemesini yapacaktır.
5.4- İş Sahibi (iyiniyetle itiraz edilen herhangi bir tutar dışında) usulünce vadesi gelen ve ödenecek herhangi bir tutarı son ödeme tarihinde ödemezse, Yüklenici, 3095 sayılı Kanun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde her geç ödeme miktarına ticari avans faizi oranında temerrüt faizi uygulayabilir. Bu faiz, son ödeme tarihinden itibaren ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar tahakkuk eder.
5.5- Yüklenici, işler tamamlandıktan sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak ilişiksizlik belgesini ve vergi borcu bulunmadığına dair belgeyi İş Sahibine sunmayı kabul ve taahhüt eder.
§ 6 - İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1- İş Sahibi, Yüklenicinin işe başlaması için gerekli koşulları sağlayacaktır. Ancak İş Sahibinin, Yüklenicinin çalıştıracağı personeli seçme gibi bir hak ve yetkisi yoktur.
6.2- İş Sahibinin sorumluluklarını düzenleyen işbu maddenin sözlü olarak, zımnen ya da teamül yoluyla değiştirilmesi mümkün olmayıp, ancak yazılı şekilde değişiklik yapılabilir. İş Sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle Yüklenicinin zarara uğraması hâlinde İş Sahibi bu zararı tazmin edecektir.
§ 7 - YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1- Yüklenici, işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak, basiretli bir tacir gibi makul beceri, özen ve sadakatle ve İş Sahibinin makul talimatlarına göre hizmetleri yerine getirecek, varsa Proje Çıktılarını teslim edecek ve bu borcuna uyabilmesi için yeterli kaynak tahsis edecektir.
7.2- Yüklenici, şartnamede belirtilen sürelerde hizmet kapsamındaki işleri tamamlayacak, gerekli tüm iş ve işlemleri yerine getirecek ve kendisine bildirilen tarihte varsa Proje Çıktılarını teslim edecektir (süre, hizmetlerin ifası ve teslimat için esaslı unsurdur).
7.3- Yüklenici, işin ifasında İş Sahibinden bağımsızdır. İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici, kendisinin veya istihdam ettiği personelin işin yapılması sırasında İş Sahibine veya herhangi bir üçüncü kişiye verecekleri zararlardan da sorumlu olacaktır.
7.4- Yüklenici, Sözleşmeyle ilgili tüm iş ve işlemler ile tüm promosyonel veya tanıtım faaliyetlerinde İş Sahibinin önceden yazılı onayını alacak ve her zaman bu tür faaliyetlerde İş Sahibinin makul talimatlarına uygun hareket edecektir.
7.5- Yüklenici, işbu Sözleşmenin süresi boyunca Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak uygun sigorta korumasını alacak ve muhafaza edecek olup, istendiğinde bu tür sigortanın bulunduğunu İş Sahibine ispatlayacaktır.
7.6- Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden münhasıran sorumludur.
§ 8 - YÜKLENİCİNİN PERSONELİ
8.1- Yüklenici, hizmetin sağlanması için gerektiğinde bir veya birden fazla çalışan istihdam edecek ve Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır.
8.2- Yüklenici, herhangi bir ilgili kişiyi değiştirebilir. Bu durumda İş Sahibine bilgi verilecektir.
8.3- İş Sahibi herhangi bir haklı nedenle bir ilgili kişinin değiştirilmesini isterse, Yüklenici derhâl bu isteğe uyacak ve nitelikleri uygun bir kişiyi atayacaktır.
8.4- Yüklenicinin istihdam ettiği personelin 4857 sayılı İş Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki her türlü ücret, fazla mesai, yıllık izin alacağı, hafta tatili ve genel tatil ücretleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sigorta primlerinden münhasıran Yüklenici sorumludur. İş Sahibinin bu hususlarda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
§ 9 - ALT YÜKLENİCİLERE AİT BİLGİ VE SORUMLULUKLAR
9.1- Yüklenicinin, hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını sağlamak için, kendi gözetim ve denetimi altında çalışacak alt yükleniciler kullanmasına, İş Sahibinin önceden yazılı onayı ile izin verilebilir.
9.2- Şüpheye mahal vermemek adına, Yüklenici üstlenilen işin tamamını veya esaslı bir kısmını (örneğin %________'ını aşan kısmını) hiçbir şekilde bir başka kişiye devredemez.
9.3- Yüklenici, hizmetin standartlara uygun bir alt yüklenici tarafından verilmesinden sorumlu olacaktır. Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, Yüklenici bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır. Alt yüklenicinin görevlendirilmiş olmasına bakılmaksızın, Yüklenici İş Sahibine karşı tamamen sorumlu kalmaya devam edecek ve hizmetlerin ifası sırasındaki tüm fiil ve ihmallerden sorumlu olacaktır.
§ 10 - İŞ KAZALARINDAN SORUMLULUK
§ 11 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ
11.1- Tarafların yazılı muvafakati alınmadan işbu Sözleşmenin tümünün ya da bir bölümünün üçüncü şahıs veya kuruma devri yapılamaz. Muvafakat alınmaksızın devir yapıldığı takdirde karşı taraf Sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir.
§ 12 - VERGİ VE DİĞER GİDERLER
12.1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, iaşe, ibate giderleri ve iş kıyafeti gibi giderlerin tarafların hangisi tarafından karşılanacağı aşağıdaki gibidir: ________
12.2- Sözleşmenin yapılması ve uygulanması ile ilgili (KDV'ye ilişkin düzenlemeye § 5'te Ücret başlığı altında ayrıca yer verilmiştir) her türlü harç, damga vergisi ve sair vergiler ________ tarafından karşılanacaktır.
§ 13 - SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HÂLLER VE ŞARTLAR
13.1- Aşağıdaki hususların meydana gelmesi hâlinde, Yüklenici İş Sahibine bildirmek suretiyle süre uzatımı talep edebilir. Süre uzatımı, meydana gelen hususun işe tesir derecesi dikkate alınarak tespit edilir:
13.1.1 - İş Sahibinin sebep olduğu ve işin gecikmesine neden olan hâllerin meydana gelmesi;
13.1.2 - İş Sahibinin ödemelerinde meydana gelebilecek gecikmeler;
13.1.3 - İş Sahibi tarafından yapılacak tadilatlar ile ilave işlerin ve işin keşfini artıran uygulamaların yapılması;
13.1.4 - Mücbir sebepler.
13.2- Yukarıda sayılan hâllerin süre uzatımında mücbir sebep veya olağanüstü hâl sayılabilmesi için, bu hâllerin Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir.
13.3- Hizmetin daimi ya da geçici olarak yerine getirilememesi sebebiyle çalışılamayan günler işin süresinin hesabında nazara alınmaz. Bu hâlde tarafların birlikte yapacağı değerlendirme sonucunda işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre kararlaştırılan süre uzatılır ve Yükleniciye ek süre verilir.
§ 14 - MÜCBİR SEBEPLER
14.1- Taraflardan herhangi birinin kontrolü dışında gelişen ve makul önlemlerle önlenemeyecek nitelikteki sel, deprem, yangın, salgın hastalık, savaş, seferberlik, grev, lokavt, isyan, ayaklanma, kamu otoritelerinin kararları ve benzeri olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir.
14.2- Mücbir sebep hâllerinin ortaya çıkması durumunda, etkilenen taraf bu durumu en kısa sürede ve her hâlükârda ________ gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebep hâlinin devam ettiği süre boyunca tarafların Sözleşmeden doğan yükümlülükleri askıya alınır ve bu süre zarfında ifa edilemeyen edimlerden dolayı taraflar sorumlu tutulamaz.
14.3- Mücbir sebep hâlinin ________ günden fazla sürmesi durumunda, taraflar karşılıklı olarak Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda fesih tarihine kadar ifa edilen edimlerin bedeli ilgili tarafa ödenir ve taraflar birbirlerinden herhangi bir tazminat talep edemez.
§ 15 - GARANTİ (AYIBA KARŞI TEKEFFÜL)
15.1- Yüklenici, Sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerin ve varsa Proje Çıktılarının;
15.1.1 - şartnameye uygunluğunu;
15.1.2 - Türkiye'de uygulanabilir tüm mevzuat anlamında tatmin edici kaliteye sahip olduğunu ve Yüklenici tarafından önerilen veya İş Sahibi tarafından belirtilen tüm amaçlara uygun olduğunu;
15.1.3 - varsa tasarım, malzeme ve işçiliğinde herhangi bir ayıp bulunmadığını ve verilen hizmetin tüm uygulanabilir kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olduğunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun eser sözleşmesine ilişkin ayıba karşı tekeffül hükümleri çerçevesinde garanti eder;
15.1.4 - Yüklenici, verilen hizmet ya da yapılan işin yukarıda sayılan şartlara uygun kalacağını işin teslimini takip eden ________ süre boyunca garanti eder.
§ 16 - FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR
16.1- Hizmetin verilmesi kapsamında ortaya çıkan eserlerin manevi ve mali hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 8. maddesi ve ilgili hükümleri uyarınca İş Sahibine aittir. Yüklenici, mali hakların kullanım, çoğaltma, yayma, işleme ve umuma iletim haklarını süre, yer ve sayı bakımından sınırsız olarak İş Sahibine devrettiğini kabul ve taahhüt eder.
16.2- Hizmetin verilmesi sırasında çalışanların yapacakları buluşlara 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun çalışan buluşlarına ilişkin hükümleri uygulanır.
§ 17 - GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
17.1- İşbu maddenin amacı bakımından; "Bilgi Açıklayan Taraf", diğer tarafa Gizli Bilgiler açıklayan veya diğer tarafın Gizli Bilgilerini öğrendiği tarafı; "Bilgi Alan Taraf" ise diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan tarafı ifade eder.
17.2- Bilgi Alan Taraf, işbu Sözleşme kapsamında veya bağlantılı olarak aldığı tüm Gizli Bilgilerin aşağıdaki şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır:
17.2.1 - sadece işbu Sözleşmenin ifası için kesinlikle gerekli olduğu ölçüde personeline ve danıştığı profesyonel müşavir ve danışmanlara verilmesini;
17.2.2 - Bilgi Açıklayan Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın gizli tutulmasını ve açıklanmamasını veya işbu Sözleşmenin amaçları dışında kullanılmamasını.
17.3- Yüklenici, ekibinin tüm üyelerinin ve profesyonel müşavir ve danışmanlarının, Yüklenicinin işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerinden haberdar olmalarını sağlar.
17.4- İşbu madde aşağıdaki Gizli Bilgiler için geçerli değildir:
17.4.1 - (işbu maddenin ihlali yoluyla olmaksızın) halka açık olan veya halka açık hâle gelen;
17.4.2 - Bilgi Açıklayan Taraftan almadan önce, açıklanması bakımından kısıtlama olmaksızın Bilgi Alan Tarafın elinde bulunan;
17.4.3 - bu bilgiyi yasal olarak edinmiş ve açıklanmasını kısıtlayan bir yükümlülüğü bulunmayan bir üçüncü taraftan alınmış olan;
17.4.4 - Bilgi Alan Tarafın üzerindeki hukuki veya yasal bir yükümlülük gereğince açıklanması gereken.
17.5- Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuata tam olarak uyacaklarını; kişisel verileri yalnızca Sözleşmenin ifası amacıyla, hukuka uygun olarak işleyeceklerini ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alacaklarını kabul ve taahhüt eder.
17.6- Tarafların işbu maddeye uymaması hâlinde, taraflar işbu Sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunarak derhâl geçerli olmak üzere feshetme hakkını saklı tutar.
17.7- İşbu maddenin hükümleri, ne şekilde olursa olsun, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliğini korur.
§ 18 - FESİH
18.1- Taraflar anlaşarak işbu Sözleşmeyi feshedebilirler. İşbu Sözleşmede yer almayan durumlara, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun eser sözleşmesinin sona ermesine ilişkin (m. 484 ve devamı) hükümleri uygulanır.
18.2- İş Sahibi, işin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve Yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla Sözleşmeyi feshedebilir.
18.3- İşin tamamlanması, İş Sahibi ile ilgili beklenmedik bir olay dolayısıyla imkânsızlaşırsa, Yüklenici yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. İfa imkânsızlığının ortaya çıkmasında İş Sahibi kusurluysa, Yüklenicinin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır.
18.4- Taraflardan biri işbu Sözleşmede yazılı yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmezse, diğer taraf bu durumu yazılı olarak bildirecek ve durumun ________ gün içinde düzeltilmesini isteyecektir. Aykırılık bu süre içinde giderilmediği takdirde ilgili taraf Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.
18.5- Fesih tarihinden itibaren ödemeler durdurulur. Ancak fesih tarihine kadar fiilen ifa edilen edimlere karşılık gelen ödemeler, fesih nedeni ne olursa olsun iade edilmez.
§ 19 - YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİ
19.1- Yüklenicinin kişisel özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan Sözleşme, onun ölümü veya kusuru olmaksızın hizmeti ya da yapılan işi tamamlama yeteneğini kaybetmesi durumunda, Türk Borçlar Kanunu m. 484 uyarınca kendiliğinden sona erer. Bu durumda İş Sahibi, verilen hizmetin ya da yapılan işin tamamlanan kısmından yararlanabilecek ise, onu kabul etmek ve karşılığını ödemekle yükümlüdür.
§ 20 - UYGULANACAK HUKUK VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
20.1- Taraflar, işbu Sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku'nun uygulanacağını ve taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre ________ Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.
20.2- Taraflar arasında işbu Sözleşmeden kaynaklanan ve 7155 sayılı Kanun kapsamında dava şartı arabuluculuğa tabi olan ticari uyuşmazlıklar bakımından, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur.
§ 21 - EKLER
21.1- İşin veya verilecek hizmetin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları Sözleşme ekinde yer alan belge(ler)de ayrıca düzenlenmiştir.
21.2- Sözleşmeye eklenen belgeler aşağıda listelenmiştir:
________
§ 22 - SON HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK
22.1- İşbu Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.
22.2- İşbu Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ancak tarafların yazılı mutabakatı ile geçerlilik kazanır.
22.3- İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.
İşbu Sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olarak ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.
İş Sahibi
________
Yüklenici
________
Fields you complete are inserted into the document live. This template is general guidance only — not legal advice.