Alt Yüklenici Sözleşmesi - örnek, şablon form Pro · TR-law

ALT YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİ

Bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacak işbu Alt Yüklenici Sözleşmesi, ekleri ile birlikte bir bütün teşkil eder ve aşağıda kimlikleri belirtilen Taraflar arasında, aşağıda yazılı tarih itibariyle yürürlüğe girer. İşbu ana Sözleşme metnindeki hükümler ile Sözleşme'nin ekleri arasında çıkabilecek her türlü çelişki halinde, işbu ana Sözleşme hükümleri öncelikle uygulanır.

Madde 1 - TARAFLAR VE TEBLİGAT

1.1 - Bir tarafta ________ adresinde mukim, ________ ticaret sicil numaralı ve ________ vergi kimlik numaralı ________ (bundan sonra "YÜKLENİCİ" olarak anılacaktır) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkilisi ile; diğer tarafta ________ adresinde mukim, ________ ticaret sicil numaralı ve ________ vergi kimlik numaralı ________ (bundan sonra "ALT YÜKLENİCİ" olarak ifade edilecektir) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkilisi arasında, aşağıda yazılı şartlar dahilinde işbu Sözleşme akdedilmiştir. Yüklenici ve Alt Yüklenici bireysel olarak "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılabilir.

1.2 - Taraflar, işbu Sözleşme'nin 1.1 maddesinde belirtilen adreslerini kanuni tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Taraflardan birinin tebligat adresinde değişiklik olması halinde, yeni adres diğer Taraf'a en geç bir hafta (7 gün) içerisinde yazılı olarak ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde bildirilecektir. Adres değişikliğinin süresinde bildirilmemesi halinde, eski adrese yapılacak tebligat usulüne uygun ve geçerli kabul edilir; bundan doğacak sonuçlardan adresi değişen Taraf sorumludur.

1.3 - İşbu Sözleşme'ye uygun olarak yapılması gereken her türlü bildirim, talep, ihtar ve diğer bildirimler, Taraflar'ın yukarıda belirtilen adreslerine yazılı ve Türkçe olarak yapılır. İlgili Taraf'ı temerrüde düşürmeye, Sözleşme'yi feshetmeye veya Sözleşme'den dönmeye ilişkin tüm bildirimler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 18/III. maddesi uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemiyle yapılacaktır.

Madde 2 - TANIMLAR

2.1 - İşbu Sözleşme'de;

2.1.1 - "Ana Sözleşme"; İşveren ve Yüklenici arasında ________ tarihinde akdedilmiş olan yapım/eser sözleşmesini ifade eder.

2.1.2 - "Fikri Mülkiyet Hakları"; her türlü telif hakkı ve bağlantılı haklar, patentler, faydalı modeller, buluş hakları, tescilli ve tescilsiz tasarımlar, veritabanı hakları, tasarım hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları ve alan adları, ticari sırlar, patentlenmemiş bilgi birikimi hakları ve her nitelikteki tüm diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bu haklara ilişkin tüm başvurular (veya başvuru hakları), yenileme ve uzatmalar ile dünyanın herhangi bir yerinde halen mevcut veya gelecekte ortaya çıkacak benzer veya denk tüm haklar ve korunma biçimleri anlamına gelir.

2.1.3 - "Gizli Bilgi"; Taraflardan herhangi birince yazılı olarak gizli olduğu belirtilen veya niteliği itibarıyla gizli sayılması gereken; İşveren'e veya Taraflar'a ait işletme, işler, mali bilgiler, mülkler, varlıklar, ticari uygulamalar, mal/hizmetler, yatırımlar, ticari sırlar, Fikri Mülkiyet Hakları, bilgi birikimi, personel ve müşteriler ile ilgili her türlü bilgi (aktarım veya saklama biçiminden bağımsız olarak) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verileri ifade eder.

2.1.4 - "İş/Proje"; Alt Yüklenici'nin işbu Sözleşme ile ifa etmeyi üstlendiği işler ve projeler anlamına gelir.

2.1.5 - "İşveren"; aşağıda unvan ve adresi belirtilen kişidir:

İşveren: ________

Adres: ________

2.1.6 - "Proje Çıktıları"; Alt Yüklenici'nin işbu Sözleşme ile ifa etmeyi üstlendiği İşler'in bir parçası olarak sağladığı veya geliştirdiği tüm dokümanlar, ürünler ve materyaller anlamına gelir.

2.1.7 - "Ücret"; işbu Sözleşme'de yer aldığı şekliyle Yüklenici tarafından Alt Yüklenici'ye yapılan ödemeler ve ödenebilir miktarlardır.

2.1.8 - "Mevzuat"; başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun, yönetmelik ve düzenleyici işlemleri ifade eder.

Madde 3 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

3.1 - İşbu Sözleşme ________ tarihinde başlayıp ________ tarihinde herhangi bir bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Madde 4 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

4.1 - İşbu Sözleşme'nin konusu, Yüklenici tarafından ödenecek aşağıda belirtilen bedel karşılığında, Alt Yüklenici tarafından aşağıdaki İşler'in/Projeler'in ifa edilmesidir:

________

4.2 - Alt Yüklenici, fiziken yerine getirilmesi gereken İşler'i aşağıda belirtilen konumda, doküman üzerinden gerçekleştirilebilecek İşler'i ise kendi ofisinde ifa edecektir:

________

Madde 5 - ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI

5.1 - İşbu Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından Alt Yüklenici'ye ödenecek Ücret aylık ________ TL (________) + KDV'dir.

5.2 - Yüklenici, Ücret'i Alt Yüklenici'nin aşağıda belirtilen banka hesabına yatıracaktır:

Banka: ________

Hesap Numarası: ________

IBAN: ________

5.3 - Yüklenici, Alt Yüklenici tarafından usulüne uygun olarak düzenlenecek faturanın/hakedişin kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Ücret'in ödemesini yapar.

5.4 - Yüklenici, iyi niyetle itiraz edilen tutarlar hariç olmak üzere, vadesi gelen ve ödenmesi gereken herhangi bir tutarı son ödeme tarihinde ödemezse, Alt Yüklenici 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1530. maddesi uyarınca ticari işlere ilişkin temerrüt faizi uygulayabilir. Faiz, son ödeme tarihinden ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar tahakkuk eder.

5.5 - Alt Yüklenici, İşler tamamlandıktan sonra ilgili Mevzuat uyarınca alınması gereken SGK ilişiksizlik belgesini ve vergi borcu bulunmadığına dair belgeyi Yüklenici'ye sunmayı kabul eder.

Madde 6 - TEMİNAT

6.1 - Alt Yüklenici, aşağıda belirtilen teminatları Yüklenici'ye sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder:

________

6.2 - Teminat, İş'in tam ve eksiksiz olarak tamamlanmasından sonra 30 (otuz) gün içinde Alt Yüklenici'ye iade edilir.

6.3 - İşbu Sözleşme uyarınca Alt Yüklenici'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle bir zarar doğması halinde, Yüklenici zararını teminattan mahsup edebilir.

Madde 7 - GECİKME CEZASI

7.1 - İşbu Sözleşme kapsamındaki İşler'in, Alt Yüklenici'nin eylem, işlem, ihmal veya kusurundan kaynaklanan nedenlerle Sözleşme'de belirtilen sürede tamamlanamaması halinde Alt Yüklenici, Yüklenici'ye Ücret'in binde 1'i (‰1) oranında günlük gecikme cezası ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 - Cezalar, Alt Yüklenici'nin en yakın hakedişinden veya her türlü teminatından mahsup edilir. Gecikme cezasının uygulanması, Alt Yüklenici'nin işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerinden ibra edildiği anlamına gelmez. Yüklenici'nin fazlaya ilişkin zararlarını talep hakkı saklıdır.

Madde 8 - YÜKLENİCİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1 - Yüklenici, Alt Yüklenici'nin işe başlaması için gerekli koşulları sağlar.

8.2 - Yüklenici, Alt Yüklenici'ye İşler'in ifa edileceği adrese erişim ve giriş izni sağlamayı kabul eder.

8.3 - Yüklenici'nin, Alt Yüklenici'nin çalıştıracağı personeli seçme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bununla beraber, Yüklenici'nin haklı bir gerekçeyle talep etmesi halinde Alt Yüklenici, değiştirilmesi talep edilen personeli, aynı nitelikleri haiz bir başka kişi ile değiştirir.

8.4 - Yüklenici'nin yükümlülüklerini düzenleyen işbu maddenin sözlü olarak, zımnen veya teamül yoluyla değiştirilmesi mümkün olmayıp, ancak Taraflar'ın yazılı mutabakatı ile değişiklik yapılabilir. Yüklenici'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle Alt Yüklenici'nin zarar görmesi halinde Yüklenici bu zararı tazmin eder.

Madde 9 - ALT YÜKLENİCİ'NİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1 - Alt Yüklenici, işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak makul bir beceri, dikkat ve özenle ve Yüklenici'nin makul talimatlarına göre İşler'i yerine getirir ve işbu Sözleşme'den doğan borçlarına uyabilmesi için yeterli kaynağı tahsis eder.

9.2 - Alt Yüklenici, Sözleşme ve eklerinde belirtilen sürelerde, İş kapsamındaki işleri tamamlar ve gerekli tüm iş ve işlemleri yerine getirir; bildirilen noktalarda ve tarihte varsa Proje Çıktıları'nı teslim eder (sürelere riayet, İşler'in ifası bakımından esaslı bir unsurdur).

9.3 - Alt Yüklenici, İş'in ifasında Yüklenici'den bağımsızdır. İş'in yerine getirilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluk Alt Yüklenici'ye aittir. Alt Yüklenici, kendisinin veya istihdam ettiği personelin İş'in yapılması sırasında Yüklenici'ye, İşveren'e veya herhangi bir üçüncü kişiye verecekleri zararlardan sorumludur.

9.4 - Alt Yüklenici, Sözleşme ile ilgili tüm iş ve işlemler ile tüm tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde Yüklenici'nin önceden yazılı onayını alacak ve her zaman Yüklenici'nin makul talimatlarına uygun hareket edecektir.

9.5 - Alt Yüklenici, işbu Sözleşme süresince Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin gerekli sigorta korumasını alacak ve muhafaza edecek olup, talep edildiğinde bu tür sigortanın bulunduğunu Yüklenici'ye belgeleyecektir.

Madde 10 - DENETİM VE AYIPLARIN GİDERİLMESİ

10.1 - Yüklenici, Sözleşme kapsamında yapılan İşler'i, her safhasında veya gerek gördüğü zaman ve sürelerde denetleme ya da üçüncü kişilere denetletme hakkına sahiptir. Denetim sonucu uyumsuz test sonuçları olması halinde, maliyeti Alt Yüklenici'ye ait olmak üzere, Alt Yüklenici'den yeniden test yapmasını ve/veya gerekirse ücretsiz değişim yapmasını isteme hakkı bulunur.

10.2 - Sözleşme'de belirtilen İşler'de, Yüklenici veya yetkilendirdiği kişi/firma tarafından tespit edilen herhangi bir noksanlık veya kusurlu malzeme, tasarım, işçilik, imalat, montaj vb. saptanması halinde Alt Yüklenici, Yüklenici'nin belirteceği süre içerisinde ve bedelsiz olarak gerekli bakım, onarım, yenisiyle değiştirme veya yenilemeyi yapmak zorundadır.

10.3 - İşler'in ifası sırasında, herhangi bir imalatın Sözleşme'ye aykırı, yetersiz ve/veya kusurlu olduğu ve/veya kullanılan malzeme veya ekipmanın Sözleşme'de belirtilen şartlara aykırı olduğu yönünde emare görüldüğünde, Yüklenici'nin yazılı talimatı üzerine ilgili kısımdaki imalat faaliyeti derhal durdurulur. Şüpheli durumun araştırılması ve aykırılığın tespiti ile ilgili kırma, sökme gibi işlemlere ve gerekli testlere Alt Yüklenici tarafından gecikmeksizin başlanır. İnceleme sonucunda tesis, malzeme, ekipman ve/veya imalatın Sözleşme'ye aykırı, hatalı, noksan veya kusurlu olduğu tespit edilirse, Alt Yüklenici, Yüklenici tarafından verilen süre içinde, her türlü masraf ve sorumluluk kendisine ait olmak üzere söz konusu unsurları söküp Sözleşme'ye uygun olarak yeniden ifa eder. Bu halde Alt Yüklenici'ye ek süre verilmez.

10.4 - Ayıpların giderilmesine ilişkin her türlü demontaj, yenileme, onarım ve düzeltme masrafları, ayıplı malzeme ve/veya İş'in sahadan uzaklaştırılması ile bunlara ilişkin her türlü vergi, resim, harç, nakliye bedelleri ve sair bedeller ile bu nedenle İş'te meydana gelebilecek gecikmelerin sorumluluğu Alt Yüklenici'ye aittir.

10.5 - Alt Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında yapacağı tüm İşler'in ayıpsız olacağını; kullanılan veya üretilen ekipman, malzeme ve/veya işçiliğin kusurlu veya ayıplı olması durumunda bunları işbu maddeye uygun şekilde derhal gidereceğini; Yüklenici'nin Sözleşme'den ve Mevzuat'tan doğan tüm haklarının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6 - Alt Yüklenici, Yüklenici'nin söz konusu ayıp nedeniyle uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı, Yüklenici'nin ilk yazılı ihtarı üzerine nakden giderir.

10.7 - Ayıplı imalat/uygulama veya ürün ile bunların telafisi konusunda Yüklenici'nin tespit ve görüşleri esastır.

Madde 11 - ALT YÜKLENİCİ'NİN PERSONELİ

11.1 - Alt Yüklenici, Sözleşme'nin ifası için gerektiğinde bir veya birden fazla çalışan istihdam eder ve Sözleşme hükümlerinin bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlar. Yüklenici, haklı bir nedenle bir personelin değiştirilmesini isterse, Alt Yüklenici derhal bu isteğe uyar ve nitelikleri uygun bir kişiyi atar.

11.2 - Alt Yüklenici'nin istihdam ettiği personelin 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili Mevzuat'tan doğan her türlü ücret, fazla mesai, yıllık izin alacağı, tatil ücretleri, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarından münhasıran Alt Yüklenici sorumludur.

Madde 12 - ALT-ALT YÜKLENİCİLERE AİT BİLGİ VE SORUMLULUKLAR

12.1 - Alt Yüklenici, Yüklenici'nin önceden yazılı onayı olmadan Sözleşme'nin bir kısmını ya da tamamını ifa etmek için bir alt-alt yüklenici kullanamaz. Kural olarak bu işte alt-alt yükleniciler çalıştırılmayacak olup, hizmetler Alt Yüklenici tarafından bizzat istihdam ettiği personel vasıtasıyla verilecektir. Yüklenici izin verse dahi, Sözleşme konusunun tamamı hiçbir şekilde bir başka kişiye devredilemez.

12.2 - Yüklenici'nin yazılı izin vermesi halinde, Alt Yüklenici, Sözleşme'nin ulusal ve teknik açıdan modern standartlara uygun bir alt-alt yüklenici tarafından ifa edilmesinden sorumlu olacak ve Sözleşme hükümlerinin uygulanabilir olduğu ölçüde bu kişilerin Sözleşme'ye uymasını sağlayacaktır. Alt-alt yüklenicinin görevlendirilmiş olmasına bakılmaksızın, Alt Yüklenici, Yüklenici'ye ve İşveren'e karşı tamamen sorumlu kalmaya devam eder ve Sözleşme'nin ifası sırasındaki tüm fiil ve ihmallerden sorumlu olur.

Madde 13 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İŞ KAZALARI

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris.

13.2 - Alt Yüklenici, gerek çalışanlarının gerekse kullandığı ekipmanların ve gerçekleştirdiği her türlü imalatın güvenliğini sağlayacak ve bunları dış etkenlerden koruyacak tedbirleri alır. Alt Yüklenici, üçüncü kişilerin izinsiz şekilde Saha'ya girmesini önler. Alt Yüklenici, Yüklenici'nin işyerinin güvenliğini sağlamak konusunda herhangi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

13.3 - Alt Yüklenici; ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında öngörülen her türlü önlemin yanında, işyerinde iş güvenliğini sağlamak için bilimin, tecrübenin ve teknolojinin imkân verdiği her türlü önlemi, Mevzuat'ta hükme bağlanmamış olsa dahi almakla yükümlüdür. Bu amaçla Alt Yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunu kurmak, iş kazası ve meslek hastalığı risklerini tespit etmek ve bunlara karşı tedbir almak zorundadır. Alt Yüklenici, ilgili yönetmelik uyarınca yeterli sayıda ve uygun sınıfta iş güvenliği uzmanını görevlendirir ve görevlendirmeye ilişkin belgeleri temininin akabinde ivedilikle Yüklenici'ye sunar.

13.4 - Alt Yüklenici, İş'in devamı sırasında, alt-alt yüklenici işçileri de dahil olmak üzere Saha'da çalışan tüm işçiler ile çevre halkının kazaya uğramalarını ve İşler'de zarar/hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar ve gerekli eğitimleri düzenler.

13.5 - Alt Yüklenici ve alt-alt yükleniciler, çalışanlara işyerinde kullanılan araç, gereç, makineler ve patlayıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usulleri konusunda gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verir. Alt Yüklenici, kendi ve alt-alt yüklenici işçilerinin gerekli eğitimi almadan ve gerekli kişisel koruyucu donanımla teçhiz edilmeden çalıştırılmamasını sağlar.

13.6 - Alt Yüklenici, kendi ve alt-alt yüklenici işçilerinin karışacağı kayıplı ve kayıpsız tüm kaza ve olaylara ilişkin kayıtları tutar ve olayın meydana gelmesinden itibaren sözlü olarak derhal, en geç 24 saat içerisinde yazılı olarak Yüklenici'ye bildirir. Kaza halinde Alt Yüklenici, kanunun emrettiği süre içinde yetkili kurumlara yasal bildirimleri yapar ve bildirim ile ekindeki evrakın bir örneğini Yüklenici'ye sunar.

13.7 - Alt Yüklenici, ayrıca ikaza gerek kalmaksızın gerekli tüm emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Alt Yüklenici ve alt-alt yüklenicileri, iş güvenliğinin sağlanmasından müştereken ve müteselsilen sorumludur. İş güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tüm yükümlülükler Alt Yüklenici tarafından üstlenilmiştir. Bu itibarla taahhüdün yerine getirilmesinde ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ehliyetsiz işçi kullanılması yahut herhangi bir sebepten meydana gelecek kazadan, kusuru olmasa dahi münhasıran Alt Yüklenici sorumludur.

13.8 - Alt Yüklenici, bu madde altındaki yükümlülüklerinin alt-alt yükleniciler ve kendi taahhüdü altında hizmet aldığı üçüncü kişiler tarafından da yerine getirilmesini sağlamakla sorumludur.

13.9 - Alt Yüklenici'nin veya herhangi bir alt-alt yüklenicinin emrinde çalışan bir işçinin veya herhangi bir üçüncü kişinin bir kaza geçirmesi ve maddi veya manevi zarar görmesi halinde, Yüklenici hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Alt Yüklenici, bu gibi zarar ve tazminat taleplerinden ve bunlara bağlı her türlü kovuşturma, maliyet ve masraftan Yüklenici'yi sorumlu tutmayacak ve Yüklenici'yi her türlü talepten masun (beri) tutacaktır. Yüklenici'nin herhangi bir zarara uğraması halinde Alt Yüklenici, söz konusu zararın yazılı olarak bildirilmesini takiben derhal ve nakden Yüklenici'ye öder. Alt Yüklenici, herhangi bir iş kazası meydana gelmesi durumunda derhal Yüklenici'yi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirir.

13.10 - Alt Yüklenici hiçbir suretle sigortasız, 18 (on sekiz) yaşını doldurmamış, işbaşı eğitimi yaptırılmamış, iş sağlığı ve güvenliği eğitimine tabi tutulmamış, sağlık raporu ile işe uygunluğu belgelenmemiş, görevinin gerektirdiği ehliyet/sertifika/ruhsat gibi belgelere sahip olmayan işçi çalıştırmaz. Alt Yüklenici, gerek kendisi gerekse alt-alt yüklenici tarafından istihdam edilen yabancı personel için çalışma izni ve oturma izni belgelerini beyan etmek zorundadır.

13.11 - İşbu Sözleşme kapsamında Alt Yüklenici tarafından doğrudan veya alt-alt yüklenicileri üzerinden görevlendirilecek tüm personelin sorumluluğu Alt Yüklenici'ye aittir. Alt Yüklenici, bu personel için Yüklenici'den ücret, fazla çalışma ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı, iş kazasından doğan her türlü tazminat, işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücreti ya da herhangi bir ödeme ve sosyal külfet talebinde bulunmayacağını; görevlendirdiği personelin Yüklenici'den bu yönde talebi olması halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Yüklenici'yi her türlü talepten koruyacağını peşinen kabul ve beyan eder. Yüklenici'nin herhangi bir sebeple Alt Yüklenici personeline veya bunlarla ilgili olarak resmi/idari mercilere bir ücret, tazminat, idari para cezası veya sair nam altında ödeme yapması halinde, Alt Yüklenici bu bedeli Yüklenici'ye derhal, nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

13.12 - İşbu Sözleşme kapsamında yapılan İş'in ifası sırasında meydana gelebilecek her türlü iş kazasından doğan hukuki ve cezai sorumluluk tamamıyla Alt Yüklenici'ye aittir. Bu nedenle, iş kazası ile ilgili idari ve adli makamlara verilecek her türlü bilgi ve ifadeler Alt Yüklenici tarafından verilir. Yüklenici'nin bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Madde 14 - SİGORTALAR

14.1 - Sözleşme'nin imzalanmasını takiben iki hafta içerisinde montaj all risk sigortası, işveren mali mesuliyet sigortası ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortaları Alt Yüklenici tarafından tanzim edilecektir. Poliçelerin tanzimi aşamasında veya hasar anında, Alt Yüklenici ile ilgili bilgi ve belge gerekirse Alt Yüklenici, talep edilen bilgi ve belgeleri ivedilikle Yüklenici'ye teslim eder. Talep edilmesi halinde poliçelerin taslakları veya kopyaları Yüklenici ile paylaşılır.

Madde 15 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ

15.1 - Diğer Taraf'ın yazılı muvafakatı alınmadan işbu Sözleşme'nin tümü ya da bir bölümü üçüncü kişi veya kuruma devredilemez. Muvafakat alınmaksızın devir yapıldığı takdirde diğer Taraf Sözleşme'yi feshedebilir.

Madde 16 - VERGİ VE DİĞER GİDERLER

16.1 - Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, iaşe ve ibate giderleri ile iş kıyafeti gibi tüm giderler Alt Yüklenici tarafından karşılanır. Alt Yüklenici'nin teklif aşamasında tüm bu giderleri öngördüğü ve bu maliyetleri Ücret içinde mütalaa ettiği kabul edilir.

16.2 - Sözleşme'nin yapılması ve uygulanması ile ilgili (KDV'ye ilişkin düzenlemeye Sözleşme'nin Ücret başlığı altında ayrıca yer verilmiştir) her türlü harç ve vergiler Taraflar'ca eşit olarak ödenir.

Madde 17 - SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR

17.1 - Aşağıdaki hususların meydana gelmesi halinde Yüklenici, Alt Yüklenici'ye bildirerek süre uzatımına gidebilir. Süre uzatımı, meydana gelen hususun işe tesir derecesi dikkate alınarak tespit edilir:

17.1.1 - İşveren'in veya Yüklenici'nin sebep olduğu ve işin gecikmesine neden olan hallerin meydana gelmesi;

17.1.2 - Yüklenici'nin ödemelerinde vaki olabilecek gecikmeler;

17.1.3 - İşveren tarafından yapılacak tadilatlar ile ilave işlerin ve İş'in kapsamını artıran uygulamaların yapılması.

Madde 18 - MÜCBİR SEBEPLER

18.1 - İşbu Sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için; olaydan etkilenen Taraf'ın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen ortaya çıkan olayın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz etkilemesi gerekir.

18.2 - Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş ve terör gibi olaylar; meydana geldikleri tarihi izleyen on beş (15) gün içinde diğer Taraf'a yazılı olarak bildirilmesi ve durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, Taraflar'dan kaynaklanmayan ve taahhüdün yerine getirilmesine engel teşkil eden ve Taraflar'ın gücünün yetmediği mücbir sebep halleri olarak kabul edilir. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi durumunda Taraflar'dan her biri Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu halde Taraflar'ın birbirlerine karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaz; ancak fesih tarihine kadar ifa edilmiş edimlerin bedeli ödenir.

Madde 19 - KUSURDAN DOĞAN SORUMLULUK

19.1 - Alt Yüklenici; taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, deneyim eksikliği, taahhüdün Sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

19.2 - Verilen hizmet veya yapılan iş sonucu ortaya çıkan ayıp sebebiyle Alt Yüklenici'nin sorumlu olduğu hallerde Yüklenici, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 475. maddesindeki seçimlik haklardan birini kullanabilir.

19.3 - Verilen hizmet veya yapılan iş dolayısıyla ortaya çıkan sonucun ayıplı olması, Alt Yüklenici'nin açıkça yaptığı ihtara rağmen Yüklenici'nin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple Yüklenici'ye yüklenebilecek olursa, Yüklenici Türk Borçlar Kanunu'nun 475. maddesinden doğan haklarını kullanamaz.

Madde 20 - GARANTİ

20.1 - Alt Yüklenici, Sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerin, yapılan İşler'in ve varsa Proje Çıktıları'nın;

20.1.1 - Sözleşme'ye uygunluğunu;

20.1.2 - Türkiye'de uygulanabilir tüm Mevzuat anlamında tatmin edici kaliteye sahip olduğunu ve Yüklenici tarafından önerilen veya İşveren tarafından belirtilen tüm amaçlara uygun olduğunu;

20.1.3 - Varsa tasarım, malzeme ve işçiliğinde herhangi bir kusur bulunmadığını ve verilen hizmetin tüm uygulanabilir kanun, yönetmelik ve Mevzuat hükümlerine uygun olduğunu garanti eder;

20.1.4 - Alt Yüklenici, gerçekleştirilen İşler ya da yapılan Proje'nin yukarıda sayılan şartlara uygun kalacağını İşler'in bitiminden itibaren 2 (iki) yıl süreyle garanti eder.

Madde 21 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

21.1 - İşbu Sözleşme kapsamında Alt Yüklenici tarafından İşler'in ifası sırasında veya bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan, geliştirilen, üretilen veya hazırlanan tüm Proje Çıktıları ile bunlara ilişkin her türlü Fikri Mülkiyet Hakkı, doğdukları andan itibaren münhasıran Yüklenici'ye (ve/veya İşveren'e) ait olacaktır. Alt Yüklenici, bu hakların devri için gerekli olabilecek tüm işlemleri yapmayı ve belgeleri imzalamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

21.2 - Alt Yüklenici, sağladığı Proje Çıktıları ve materyallerin üçüncü kişilerin Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal etmediğini garanti eder. Üçüncü kişiler tarafından bu yönde herhangi bir talep, iddia veya dava ileri sürülmesi halinde doğacak tüm zarar, masraf ve tazminattan Alt Yüklenici sorumlu olacak ve Yüklenici'yi her türlü talepten masun tutacaktır.

Madde 22 - GİZLİLİK

22.1 - İşbu maddenin amacı bakımından; "Bilgi Açıklayan Taraf", diğer Taraf'a Gizli Bilgiler açıklayan veya diğer Taraf'ın Gizli Bilgilerini öğrendiği Taraf'tır; "Bilgi Alan Taraf", diğer Taraf'a ilişkin Gizli Bilgileri alan Taraf'tır.

22.2 - Bilgi Alan Taraf, işbu Sözleşme kapsamında veya bununla bağlantılı olarak aldığı tüm Gizli Bilgilerin aşağıdaki şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır:

22.2.1 - Yalnızca personeline ve Sözleşme'nin ifası için kesinlikle gerekli olduğu ölçüde danıştığı profesyonel müşavir ve danışmanlara verilmesi;

22.2.2 - Gizli tutulması ve (Bilgi Açıklayan Taraf'ın önceden yazılı izni olmaksızın) açıklanmaması veya Sözleşme'nin amaçları dışında kullanılmaması.

22.3 - Her Taraf, ekibinin tüm üyelerinin ve profesyonel müşavir/danışmanlarının işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerinden haberdar olmalarını sağlar.

22.4 - İşbu madde aşağıdaki Gizli Bilgiler için geçerli değildir:

22.4.1 - İşbu maddenin ihlali yoluyla olmaksızın halka açık olan veya halka açık hale gelen;

22.4.2 - Bilgi Açıklayan Taraf'tan almadan önce, açıklama kısıtlaması olmaksızın Bilgi Alan Taraf'ın elinde bulunan;

22.4.3 - Bu bilgiyi yasal olarak edinmiş ve açıklanmasını kısıtlayan bir yükümlülüğü bulunmayan bir üçüncü kişiden alınmış olan;

22.4.4 - Bilgi Alan Taraf üzerindeki hukuki veya yasal bir yükümlülük gereğince açıklanması gereken (bu halde mümkünse önceden Bilgi Açıklayan Taraf bilgilendirilir).

22.5 - Taraflar'ın işbu maddeye uymaması halinde, diğer Taraf işbu Sözleşme'yi yazılı bildirimde bulunarak derhal feshetme hakkını saklı tutar.

22.6 - İşbu maddenin hükümleri, Sözleşme'nin feshinden sonra da geçerliliğini korur.

Madde 23 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris.

23.2 - Alt Yüklenici, Sözleşme kapsamında İşler'in görülmesi amacıyla sınırlı olarak Yüklenici'ye aktaracağı kişisel verilerin sahiplerini 6698 sayılı Kanun uyarınca aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde bilgilendireceğini, gerekli hallerde açık rızalarını alacağını ve talep edilmesi halinde buna ilişkin belgeleri Yüklenici'ye sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

23.3 - Alt Yüklenici, Sözleşme kapsamında öğrendiği veya elde ettiği kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve bunlara hukuka aykırı erişilmesini önlemeye ve muhafazasını sağlamaya yönelik uygun güvenlik düzeyini temin etmek üzere gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alır.

23.4 - Alt Yüklenici, 6698 sayılı Kanun'dan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle Yüklenici'nin zarara uğraması durumunda, ilgili tüm zarardan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tahakkuk ettirilecek idari para cezalarından ve ilgililerce ileri sürülebilecek tazminat taleplerinden sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 24 - FESİH

24.1 - Taraflar anlaşarak işbu Sözleşme'yi feshedebilirler. İşbu Sözleşme'de yer almayan durumlarda, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 470 ila 486. maddeleri arasında yer alan eser sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır.

24.2 - Yüklenici, Türk Borçlar Kanunu'nun 484. maddesi uyarınca İş'in tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve Alt Yüklenici'nin bütün zararlarını gidermek koşuluyla Sözleşme'yi feshedebilir.

24.3 - İş'in tamamlanması, Yüklenici veya İşveren ile ilgili beklenmedik bir olay dolayısıyla imkânsızlaşırsa, İşveren İş'i/Proje'yi iptal ederse veya İşveren ve/veya Yüklenici Ana Sözleşme'yi feshederse, Alt Yüklenici yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini talep edebilir. İfa imkânsızlığının ortaya çıkmasında Alt Yüklenici kusurluysa, Yüklenici'nin ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır.

24.4 - Taraflar'dan biri işbu Sözleşme'de yazılı yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmezse, diğer Taraf bu durumu yazılı olarak bildirir ve 15 (on beş) gün içinde giderilmesini ister. Aykırılık bu süre içinde giderilmediği takdirde ilgili Taraf Sözleşme'yi feshetme hakkına sahip olur.

24.5 - Fesih tarihinden itibaren ödemeler durdurulur. Ancak fesih tarihine kadar usulüne uygun olarak ifa edilmiş edimlere karşılık yapılmış ödemeler, fesih nedeni ne olursa olsun iade edilemez.

Madde 25 - KISMİ GEÇERSİZLİK

25.1 - İşbu Sözleşme kapsamındaki her bir hüküm bölünebilir niteliktedir. Bu hükümlerden bir veya birkaçının geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olması, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Taraflar, geçersiz hükmün yerine, niyetlerine mümkün olduğunca yakın, geçerli ve yürürlüğe konulabilir bir ikame hüküm düzenlemek amacıyla tüm makul gayreti gösterir.

Madde 26 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

26.1 - İşbu Sözleşme, Taraflar'ca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak Taraflar'ın yazılı mutabakatı ile yapılabilir.

Madde 27 - FERAGAT

27.1 - İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün Taraflar'a sağladığı haklardan açıkça vazgeçildiği, ilgili Taraf'ça düzenlenmiş yazılı bir belge ile belirtilmediği sürece; Taraflar'ın söz konusu hakları kullanmamış olmaları onlardan feragat ettikleri anlamına gelmez.

Madde 28 - UYGULANACAK HUKUK, UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

28.1 - İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olarak akdedilmiştir. Taraflar, Sözleşme'nin uygulanması esnasında doğabilecek uyuşmazlıkları öncelikle sulh yoluyla çözmek için her türlü çabayı gösterecektir. Uyuşmazlıkların sulhen çözümlenememesi halinde, ticari davalar bakımından dava şartı olan arabuluculuk süreci tamamlandıktan sonra, uyuşmazlıkların çözümünde ________ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 29 - YÜRÜRLÜK

29.1 - İşbu Sözleşme, Taraflar'ca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşme'de belirtilen şekilde sona erer.

İşbu Sözleşme, Taraflar'ca tüm hususlarda mutabık kalınarak 29 (yirmi dokuz) maddeden ibaret ve 2 (iki) nüsha olarak ________ tarihinde tanzim ve imza altına alınmıştır.

Yüklenici

________

temsilen

________




Alt Yüklenici

________

temsilen

________